«Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ»
|
Скачать 1.17 Mb.
|
Предложение делать оферты на выполнение работ: «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ» ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014 г. Красноярск 2014 год ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014 Руководителю предприятия ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» приглашает Вас сделать предложение (оферту) на выполнение работ: «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ» (ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014). По результатам рассмотрения предложений ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» определит контрагента, с которым будет заключен договор на выполнение работ: «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ». Рассматриваться будут оферты участников согласных со всеми условиями лота. Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предоставившим предложения с наименьшей стоимостью работ. Существенные условия (цена, сроки и пр.) последующей сделки оговариваются в проекте договора на выполнение работ (Приложения №4). Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них. В случае Вашей заинтересованности в участии, в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложение должно оформляться безотзывной офертой со сроком акцепта до «11» августа 2014 года включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении. Офертой контрагента будет считаться заполненный нижеуказанный комплект документов:
Обязательно должны быть предоставлены ВСЕ документы согласно списку! Начало сбора оферт – «22» мая 2014 года. Окончание сбора оферт – 15:00 местного времени «03» июня 2014 года. Срок для определения оферты для акцепта – до «11» августа 2014 года. Предложения, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» имеет право продлить срок подачи оферт. ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт. С целью обеспечения своевременного информирования, организации, желающие принять участие в отборе на выполнение работ, должны оперативно уведомить о своем участии тендерный комитет по электронному адресу: [email protected]. Внимание! Участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем. Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации, которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на сайте Компании ОАО «НГК «Славнефть»: http://slavneft.ru/supplier/accreditation/. Документы на аккредитацию, оформленные в соответствии с требованиями, представляются одновременно или до подачи оферты представителем претендента, почтой, экспресс почтой в запечатанном виде по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 2а, Тендерный комитет, на конверте требуется обязательно указать: «Документация для прохождения аккредитации» «Приложение № 6». Оферта должна быть доставлена к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Приложение № 7». ДОКУМЕНТЫ НА АККРЕДИТАЦИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОТДЕЛЬНОМ КОНВЕРТЕ!!! Конверты доставляются представителем Претендента, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 660012, г.Красноярск, ул.Гладкова, 2а, в Тендерный комитет. Предложения, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Заказчик имеет право продлить срок подачи оферт. По вопросам технического характера можно обращаться к начальнику проектно-сметного отдела Романченко Галине Николаевне, тел. (391) 266-87-20, доб. 2052, [email protected] По вопросам организационного характера можно обращаться к ведущему специалисту тендерного комитета Литвиновой Анастасии Александровне, тел. (391) 266-87-20, доб. 2106, [email protected] ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» ответит на ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений ПДО, полученные не позднее, «29» мая 2014 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления. Внимание: настоящее предложение не является публичной офертой, следовательно, не влечет обязанности Заказчика на заключение договора с лицами, от которых поступили предложения заключить договор. При рассмотрении настоящего предложения участник должен ознакомиться с предлагаемым текстом договора, который будет заключен по результатам рассмотрения предложений с лицом, предложившим наиболее выгодные условия. <�Условия договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения.> Приложение №1 к предложению делать оферты ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014 Извещение о согласии сделать оферту 1. Изучив условия предложения делать оферты по Лоту: ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014 от «21» мая 2014г. г., мы <�наименование организации> в лице <�наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту по лоту: ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014 и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" договор на выполнение работ: «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ» не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения. 2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора подряда на предложенных нами в оферте <�номер оферты> от <�дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора. 3. Сообщаем о себе следующее: Наименование организации: _______________________________________________________________________ Местонахождение: _______________________________________________________________________ Почтовый адрес: _______________________________________________________________________ Телефон, телефакс, электронный адрес: _______________________________________________________________________ Организационно - правовая форма: _______________________________________________________________________ Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________________________________________ Банковские реквизиты: _______________________________________________________________________ БИК__________________________________, ИНН __________________________________ Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Мы признаем право ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» 4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <�Ф.И.О., телефон работника организации>. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Руководитель ________________ /Фамилия И.О./ (подпись) Главный бухгалтер ________________ /Фамилия И.О./ (подпись) Приложение №2 к предложению делать оферты ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014 НА БЛАНКЕ Исх. номер Дата ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» Адрес: 660012, г.Красноярск, ул.Гладкова, 2а, от ____________________________ _____________________________ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА (безотзывная оферта) «____» __________________ 2014 г. _________________________________________ направляет настоящую оферту ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» с целью заключения договора на выполнение работ «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ» на следующих условиях:
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Настоящее предложение действует до «11» августа 2014 года. 2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой. 3.Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты Подпись: МП ______________________________ ______________________________ Приложение №3 к предложению делать оферты ЛОТ № КНГ/17-РПД 2014
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ И ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ: Месторасположение: Куюмбинский и Терско-Камовский лицензионные участки ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» в административном отношении находятся на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Населенные пункты близ площади работ - п. Куюмба, п. Усть-Камо, п. Ошарово. Поселки электрифицированы. Расстояние от п. Куюмба до п. Байкит - 86 км. ЖД станция Карабула находится на левобережье реки Ангары. Станция Карабула с поселком Богучаны связана автомобильной дорогой. Ближайшим (около 400 км) речным портом является г. Лесосибирск, расположенный на реке Енисей. Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется авиатранспортом. Взлетно-посадочная полоса расположена, в п. Байкит. Зимняя автодорога п. Байкит - подбаза «Славянка – 130 км, шириной 6 м; зимняя автодорога поселок Богучаны - подбаза «Славянка» - 400 км, шириной 6 м. Действующая асфальтовая автодорога - ст.Карабула – п. Богучаны. Площадь работ расположена в 80 км к юго-востоку от п. Куюмба, в 40 км к югу от п. Усть-Камо, в 50 км к северо-западу от п. Ошарово (расстояние по зимним автодорогам). Подпись: МП __________________________________ __________________________________ Приложение №4 к предложению делать оферты ЛОТ № КНГ/17-РПД 2014 ПРОЕКТ ДОГОВОР №________ на выполнение работ
Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Дронова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора _______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В рамках настоящего договора Подрядчик по заданию Заказчика обязуется разработать, согласовать и пройти государственную экспертизу проектно-сметной документации (далее по тексту – ПСД) на строительство ___________________________________________________________________ скважин, а также выполнить комплекс инженерных изысканий (далее Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить обусловленный настоящим Договором результат выполненных работ. 1.2. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1), в Техническом задании на разработку проектно-сметной документации на строительство ___________________________________________________ скважин (Приложение №3) и в Техническом задании на выполнение инженерных изысканий по объекту____________________________________________________ (Приложение №4). 1.3. Результатом выполненных по настоящему договору работ является переданная Подрядчиком и принятая Заказчиком проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий имеющие положительное заключение, содержание и оформление которых должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том числе, Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ТУ, ГОСТ, всем иным стандартам и обязательным требованиям, требованиям нормативных правовых и ведомственных актов РФ, согласованная с органами федерального надзора и контроля. 2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора в сроки указанные в Календарном плане (Приложение №1). 2.2. Изменение сроков выполнения работ возможно только по соглашению сторон и подлежит оформлению путем подписания сторонами дополнительного соглашения, являющегося с момента подписания сторонами неотъемлемой частью настоящего договора. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в Протоколе о договорной цене (Приложение №2) и составляет __________________________________________________________ рублей __ копеек, в том числе НДС 18% в сумме ______________________________ рублей __ копеек. Цена каждого этапа работ установлена в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1). 3.2. Цена настоящего договора является твердой и может быть изменена только по решению Заказчика в соответствии с откорректированной сметной документацией на выполнение работ. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением Сторон к данному договору. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ 4.1. Приемка выполненных работ по договору осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящего договора и приложений к нему, в том числе, Задания на проектирование (Приложение №3). 4.2. По окончании каждого этапа работ, Подрядчик, в соответствии с Календарным планом (Приложение №1), предоставляет Заказчику на согласование разработанную проектно-сметную (отчетную) документацию, акт сдачи-приемки выполненного этапа работ и счет-фактуру. 4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.2. настоящего договора, обязан рассмотреть результат работ (этапа работ) и при отсутствии замечаний направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ. 4.4. При наличии замечаний касательно выполненных Подрядчиком работ (этапа работ) Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ) сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет выявленные недостатки (замечания). 4.5. Подрядчик по письменному требованию Заказчика осуществляет корректировку ПСД в процессе проведения согласования. 4.6. Согласование ПСД и результатов инженерных изысканий с органами федерального надзора и контроля, органами местного самоуправления осуществляет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством РФ. 4.7. По окончании выполнения работ по настоящему договору в целом Подрядчик предоставляет Заказчику акт окончательной сдачи-приёмки выполненных работ в 2 экземплярах, с приложенной к нему разработанной и согласованной отчетной документацией (ПСД, результаты инженерных изысканий, положительное заключение государственной экспертизы) в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электроном виде. 4.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора. 5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 5.1. Оплата за выполненные по настоящему договору работы (этап работ) производится Заказчиком поэтапно на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры в течение 60 календарных дней с даты подписания акта и получения счета-фактуры, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 10 настоящего договора. 5.2. Подрядчик обязуется в случае изменения своих банковских реквизитов, юридического, почтового адресов в течение 3 (трех) календарных дней с даты такого изменения в письменном виде уведомить Заказчика. 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 6.1. Права и обязанности Заказчика: 6.1.1. Заказчик имеет право на каждом этапе выполнения работ контролировать все аспекты работ и привлекать для осуществления контроля за проведением работ любых специалистов или экспертов по своему усмотрению. 6.1.2. Перед началом работ, Заказчик обязуется передать Подрядчику имеющиеся у него исходные данные и другие сведения, необходимые для выполнения работ по настоящему договору. Перечень исходных данных, необходимых для работ по договору, предусмотрен в Задании на проектирование (Приложение №3). Исходные данные, не предусмотренные в Задании на проектирование (Приложение №3), при их наличии у Заказчика передаются по письменным запросам Подрядчика. 6.1.3. Заказчик имеет право оказать содействие Подрядчику при согласовании проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами и экспертными органами. 6.1.4. Заказчик обязуется принять результаты работ в порядке, предусмотренном настоящим договором. 6.1.5. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в объемах и в порядке, предусмотренном настоящим договором.
6.2. Права и обязанности Подрядчика: 6.2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативными правовыми и ведомственными актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными нормативными правовыми актами, действующими на территории места проведения работ, ТУ, ГОСТ, СанПиН, а также всеми иными стандартами и обязательными требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ к работам, выполняемым Подрядчиком в рамках настоящего договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №3) и в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №1).
6.2.4. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору и в связи с ним, по которым Стороны не пришли к соглашению, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с действующим законодательством РФ, с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 20 календарных дней со дня ее получения стороной. 7.2. В случае просрочки оплаты выполненных работ (этапа работ) Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате работ (этапа работ) за каждый день просрочки, начиная с 30 (тридцатого) дня после истечения срока оплаты, предусмотренного п. 5.1. настоящего договора, но не более 8 % от цены договора. 7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим договором, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 8 % от цены договора. 7.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, (форс-мажор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации. 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 8.1. Подрядчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, представленную ему прямым или косвенным образом Заказчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением работ по настоящему договору, за исключением: - информации, которая является или становится общедоступной не по вине Подрядчика; - информации, в отношении которой Подрядчик может доказать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Заказчиком; - информации, в отношении которой Подрядчик может показать, что он уже владел ею в тот момент, когда она была получена им прямым или косвенным образом от Заказчика или ее «родственной» организации; 8.2. Заказчик не несет никаких обязательств в отношении конфиденциальности информации Подрядчика. 8.3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по договору. 9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ 9.1. Подрядчик соглашается с тем, что вся геолого-техническая документация в любой форме, все другие документы или записи, разработанные Подрядчиком в процессе выполнения работ, являются исключительной собственностью Заказчика. 9.2. Подрядчик предоставляет Заказчику все оригиналы и все копии разработанных им во исполнении настоящего договора документов по окончании выполнения работ или ранее по письменному запросу Заказчика. Подрядчик может сохранить одну архивную копию документов. Подрядчик хранит любую разрешенную архивную копию на условиях конфиденциальности и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного письменного разрешения Заказчика. 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 8.1. В случае увеличения (уменьшения) объема работ по настоящему договору, Сторонами составляется и подписывается соответствующее дополнительное соглашение. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. 8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 8.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.
11.1.Сроки начала и окончания работ (этапов работ) по договору, содержатся в Календарном плане (Приложение №1). 11.2.Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение №1 к договору № _______________ от «___» __________2014 г.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Техническое задание «Сервисные услуги при строительстве эксплуатационных... «Сервисные услуги при строительстве эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием, поисково-разведочных скважин, реконструкции... |
 |
Техническое задание на выполнение работ по строительству поисково-оценочных... На выполнение работ по строительству поисково-оценочных и разведочных скважин на луиро (даниловский лу скв. № Р-79) |
|
Техническое задание на выполнение работ по строительству поисково-оценочных... На выполнение работ по строительству поисково-оценочных и разведочных скважин на луиро (преображенский лу скв. № Р-9) |
|
Техническое задание на оказание услуг по супервайзерскому контролю... Тендер проводится с целью определения возможностей каждого потенциального претендента для оказания услуг по супервайзскому контролю... |
|
Документация о запросе цен на проведение профилактических работ по... Оао «нк «Роснефть» в Иркутской области на разведочных скважинах №74, №75 Даниловского, №11 Могдинского, поисково – оценочных скважин... |
|
Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ... «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство градирни №3 атэц (пир)» для нужд филиала ао «дгк» «Приморская... |
|
Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ... «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство градирни №3 атэц (пир)» для нужд филиала ао «дгк» «Приморская... |
|
Далее совместно также именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили договор ... |
|
Техническое задание для тендера на услугИ по супервайзерскому сопровождению Разведочных нефтянных скважин №6трм, №10трм, водозаборных разведочных скважин системы ппд №13трм, №14там и эксплуатационных скважин... |
|
Решение бюро от «09» февраля 2010 г. №36-бнс Ртизы промышленной безопасности проектной документации на расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного... |
|
Положительное заключение негосударственной экспертизы по проектной... Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации №018-тс от 01 августа 2013 года на соответствие требованиям... |
|
Протокол Производственный экологический контроль и мониторинг при строительстве поисково-оценочных скважин Восточно-Прибрежная №1 и Восточно-Прибрежная... |
|
Инструкция по проведению инженерно-экологических изысканий для подготовки... Настоящая Инструкция по проведению инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации строительства, реконструкции... |
|
Техническое задание на выполнение работ по теме: «Разработка типового... В процессе работы выполняется разработка проектной документации укрытия пожарной техники и личного состава |
|
«Разработка типового проекта утп аэс (неизменяемой части здания учебно-тренировочного... ... |
|
Инн 7723586446 кпп 772301001 проек т Согласование проектной документации и получение разрешения на бурение скважин… 11 |