Проект

Скачать 491.38 Kb.

Название	Проект
страница	1/4
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4

Проект

ДОГОВОР №________

на поставку оборудования
г. Якутск «___» ___________ 2012 г.

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия», в лице Директора Семенова Анатолия Аскалоновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________, в лице _________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме, на основание Протокола №___ от «___» _________ 2012 г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и установить аппаратно-программный комплекс системы видеоконференцсвязи (далее – оборудование) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Спецификацией (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить поставленное оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Место поставки и установки оборудования:

- Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Дзержинского, 76 (ГАУ «Технопарк «Якутия»),

- Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. Курашова, 36 (Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке),

- Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, в районе ул. Строителей, д. 21, 305 м. на юго-восток от пересечения ул. Чурапчинская-Сосновая (Технопарк г. Нерюнгри).

2. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Поставляемое оборудование по качеству и комплектности должны соответствовать ГОСТ, ОСТ, ТУ и иным требованиям органов сертификации, стандартизации и регистрации и подтверждаться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями и иными документами, разрешающими применение поставляемого оборудования на территории Российской Федерации.

2.2. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию и распространяется на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок на оборудование, предоставляемый Поставщиком, не может быть меньше гарантийного срока, предоставляемого Изготовителем оборудования. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или представлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного оборудования.

2.3. Если в поставленном оборудование обнаружатся дефекты или пересортица, произошедшие не по вине Заказчика, Заказчик должен в течение 24-х часов уведомить об этом Поставщика. Поставщик в течение 3-х рабочих дней обязан заменить оборудование с дефектом или пересортицей на заказанное оборудование за свой счет.

2.4. Оборудование поставляется в упаковке, которая соответствует государственным стандартам, техническим условиям завода - изготовителя и другой нормативно – технической документации, предъявляемым к перевозке и хранению данного вида оборудования. Упаковка должна обеспечить сохранность оборудования от порчи или уничтожения на период поставки до приемки Заказчиком. Упаковка оборудования должна быть целостна и промаркирована.

2.5. Оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На оборудование не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

Поставить аппаратно-программный комплекс (далее – АПК) в соответствии с проектно-сметной документацией «Создание видеоконференцсвязи для нужд ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия» (далее – ПСД ГАУ);
дизайн, конструктивные и технические характеристики АПК согласовать с Заказчиком;
продемонстрировать работоспособность экспериментального образца АПК (не позднее чем через 45 дней с момента заключения договора);
после согласования с Заказчиком внешнего вида, технических и конструктивных условий составить и подписать акт ввода АПК в серийное производство в соответствии с Приложением 1 к настоящему техническому заданию (далее – Приложение 1).
Обеспечить интеграцию кластера АПК: с региональной информационно-телекоммуникационной сетью органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и объектов социальной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) (далее – ИТС).
осуществить поставку, установку, инсталляцию и техническую поддержку АПК в соответствии с ПСД ГАУ;
согласовать и предоставить Заказчику график установки и пуско-наладочных работ (далее – ПНР) АПК в зданиях Объекта в соответствии с Приложением 1;
исполнитель должен промаркировать все кабели не менее чем в двух местах – вблизи места подключения к оборудованию и вблизи точки подключения к коммуникационной панели. Каждая метка должна быть выполнена типографским способом, быть долговечной и легко читаемой.
осуществить тестовое включение для проверки работоспособности АПК в системе ВКС и ИТС с подключением к автоматизированному рабочему месту специалиста Объекта.
Поставщик обязан провести вводный инструктаж представителей Заказчика и системных администраторов Объекта, указанных в Приложении 1 на установленном оборудовании согласно спецификации Приложения 2.
Установка, монтаж, ПНР и настройка оборудования осуществляется только в присутствии представителя Заказчика.
Все конструктивные и технические изменения, а также изменение внешнего вида и места установки АПК согласовываются с Заказчиком.
Поставщик должен предоставить Заказчику акты приема-передачи АПК и акты выполненных работ с Объекта.
После установки и настройки АПК Исполнитель должен провести тестирование и продемонстрировать работоспособность существующего и установленного оборудования. Испытательный срок 14 календарных дней.
Поставить оборудование Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
При поставке оборудования предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество и страну происхождения заказанного оборудования.

3.2. Заказчик обязуется:

3.1.1. Обеспечить прием поставляемого оборудования по качеству и количеству в день поставки.

3.1.2. Оплатить поставляемое оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Все программное обеспечение, предусмотренное для оборудования, должно быть установлено, активировано и готово для использования.

4.2. Приемка оборудования осуществляется ответственным лицом Заказчика в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству (№П-6 от 15.06.1965 г. и П-7 от 25.04.1966 г. с последующими дополнениями и изменениями).

4.3. Поставка оборудования производится в течение 20 дней с даты оплаты по настоящему договору.

4.4. Датой поставки оборудования считается дата подписания Заказчиком товарной накладной. Переход права собственности на оборудование происходит с момента фактической передачи и установки оборудования согласно акту приема-передачи.

4.5. Доставка и разгрузка оборудования по настоящему Договору осуществляется автотранспортом и силами Поставщика и включена в стоимость оборудования.

4.6. Отгрузка оборудования осуществляется вместе с сопроводительными документами Поставщика: счетом, счетом-фактурой и товарной накладной. Оригиналы документов (счет-фактура и товарная накладная) составляются в двух экземплярах - первый передается в бухгалтерию Заказчика, а второй остается у Поставщика.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость поставляемого оборудования по настоящему Договору составляет (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС – _________ рублей. Цена является фиксированной на срок действия настоящего Договора и пересмотру не подлежит.

5.2. Оплата оборудования производится в размере 100% от стоимости поставляемого оборудования в течение 10 дней с момента подписания договора.

5.3. В цены, устанавливаемые Поставщиком за оборудование, входят налоги (НДС), пошлины, транспортные расходы по доставке до склада Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, монтаж, настройка и прочие расходы.

5.4. Оплата за поставленное оборудование производится в рублях путем перечисления денежных средств Заказчика платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

5.5. Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком изменить количество оборудования, предусмотренное настоящим Договором, но не более чем на 10% в случае выявления потребности в дополнительном количестве или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Договором части оборудования. При этом по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить стоимость настоящего Договора пропорционально количеству такого оборудования, но не более чем на 10%, что оформляется дополнительным соглашением Сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Риск случайной гибели или повреждение оборудования до перехода права собственности к Заказчику несет Поставщик.

6.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки оборудования влечет за собой уплату неустойки за каждый день просрочки в размере 0,5% от стоимости настоящего Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени) в следующем размере:

6.3.1. За непоставку оборудования в установленные сроки – неустойку в размере 0,5% от суммы настоящего Договора за каждый календарный день просрочки поставки оборудования.

6.3.2. За поставку Заказчику некомплектного оборудования – в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый календарный день просрочки поставки оборудования до полной замены некомплектного оборудования.

6.3.3. За поставку оборудования ненадлежащего качества или поставку оборудования без документов, подтверждающих надлежащее качество оборудования – неустойку в размере 0,5% от суммы настоящего Договора за неисполнение обязательств до полной замены некачественного оборудования или представления документов о качестве оборудования.

6.3.4. За несвоевременный монтаж и настройку оборудования – неустойку в размере 1% от суммы настоящего Договора за каждый календарный день просрочки.

6.4. Нарушение Заказчиком сроков оплаты влечет за собой уплату неустойки за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон, не предусмотренная в настоящем Договоре, применяется в соответствии с нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации.
7. обстоятельствА непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. Соглашение Сторон о расторжении настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

9.2. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора решаются Сторонами путем переговоров. При недостижении соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Якутск.

9.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих Сторон. Стороны вправе оформить настоящий Договор в письменной форме на бумажном носителе в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Приложение №1 – Техническое задание.

10.2. Приложение №2 – Спецификация.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия»

Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Курашова,36.

Тел./факс (4112)42-38-75; e-mail: [email protected]

ИНН/КПП 1435254524/143501001.

Р/с 40601810100003000001 в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия).

БИК 49805001; ОКАТО 98401000000; ОКПО 38697280.

Директор
________________ Семенов А.А.

ПОСТАВЩИК:

Приложение №1

к договору на поставку

оборудования №_________

от «___» ______________ 2012 г.
Техническое задание

Основные требования к схеме организации связи

Схема организации связи должна соответствовать ПСД ГАУ и обеспечивать:

использование открытой архитектуры, позволяющей интегрировать подсистемы третьих производителей;
возможность самотестирования и мониторинга работоспособности всех компонентов системы;

Требования по использованию существующих сооружений (станционных, линейных) и/или приспособлению помещений.

Максимально использовать линейно-кабельные сооружения и оборудование Заказчика.

Требования по предварительному согласованию основных технических решений в процессе выполнения работ.

Основные технические решения и комплектация АПК согласовывается с Заказчиком и соответствует всем требованиям ПСД ГАУ.

Требования к электроснабжению и электропитанию

Основное электропитание оборудования должно осуществляться от сети переменного тока существующей системы электропитания на объектах.

Требования по заземлению

Заземление поставляемого оборудования выполнить от существующих заземляющих устройств объектов.

Порядок внесения изменений и дополнений

Дополнения, уточнения или изменения в настоящее Задание могут вноситься по согласованию Сторон, оформляться в виде приложений или протокола и подписываться ответственными представителями Сторон. Дополнение или указанный протокол являются неотъемлемой частью настоящего Задания.

Общие функциональные требования к оборудованию и программному обеспечению

Оборудование и программное обеспечение должны соответствовать следующим требованиям:

оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлено не ранее 2012 г.;
не допускается поставка товара бывшего в употреблении, с консервации, восстановленного, после капитального ремонта, выставочных образцов. Товар должен быть новым.
в комплект поставки оборудования и программного обеспечения должны входить установочные компакт-диски с лицензионным системным и прикладным программным обеспечением.
в комплект поставки оборудования должны входить установочные компакт-диски с комплектом драйверов, необходимых для эксплуатации оборудования;
оборудование и поставляемое программное обеспечение должны быть совместимы;
системное и прикладное программное обеспечение должны быть локализованы, то есть иметь русскоязычный интерфейс;
оборудование по своим параметрам должно соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях;
каждая единица оборудования или программного обеспечения, в том числе входящего в состав предлагаемых к поставке товаров (комплектов или иной совокупности товаров), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием марки, модели и производителя.
оборудование и программное обеспечение, надлежащим образом не представленное, считается не включенным в заявку Участника (не предложенным к поставке).

В описании технических характеристик Участник указывает фактические сведения (точные значения технических характеристик и описание функциональных свойств, к которым установлены требования в документации об аукционе), соответствующие конкретным товарам, предлагаемым к поставке. Указание приблизительных значений не допускается.

1 2 3 4

	Ново-Аганское Основание для проектирования (проект разведки, проект пробной эксплуатации, проект или тех схема разработки, протокол)		Бренда Укажите даты (в формате месяц/день/год) начала и окончания вашего проекта, даже если проект начался раньше срока, указанного в требованиях...
	Докладчик уточняется Федерация Рестораторов и Отельеров и Информационный Проект пир представляют масштабный проект		Педагогический проект Предлагаемый проект представляет педагогическую работу с детьми старшего дошкольного возраста
	1. Контекст проекта Проект «Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России» (Лесной проект-2)		Пояснительная записка 2016/7145-пппм директор К. В. Баталов Главный... Проект планировки и проект межевания территории для размещения внеплощадочных сетей производственной площадки по улице Автотранспортная,...
	Проект планировки и проект межевания Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне		I. Проект планировки территории Исходно-разрешительная документация Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта на земельных участках с кадастровыми номерами 35: 21: 0102004:...
	Проект Владивосток 2010 Модель профессионального признания иностранных квалификаций: Проект. – Спб., 2010. – 92 с		Проект проход и питание в школах На сайте Госуслуг появилась услуга Предоставление информации о посещаемости и питании учащегося в оу. Данный проект вводится в школах...
	Дипломный проект по специальности код и название специальности по теме Проект реконструкции участка по капитальному ремонту фартука токарного станка 16Б16 ОАО «Прогресс»		Проект планировки садоводческого некоммерческого товарищества «ряби... Проект застройки снт «Рябина» разработан по заданию на проектирование от 15. 06. 2016г., утвержденному председателем снт
	Проект межевания территории посёлка индига муниципального образования «тиманский сельсовет» Проект разработан в соответствии с требованиями правовых и нормативно-технических документов, действующих на территории Российской...		Национальный исследовательский университет «высшая школа экономики»... Библиотека распространяется как проект на C#. Для ее использования необходимо добавить этот проект в существующее решение
	Краткое содержание проекта Данный проект может быть реализован в... Интернет ресурсов. Этот проект расширит знания учащихся и познакомит более близко с социокультурным портретом Англии		Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения... Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод по адресу: Ленинградская...

Проект

Проект

ДОГОВОР №________

Похожие: