Конкурсная документация на право заключения договора на поставку и установку серверов, серверного оборудования и программного обеспечения для нужд некоммерческой

Скачать 0.52 Mb.

Название	Конкурсная документация на право заключения договора на поставку и установку серверов, серверного оборудования и программного обеспечения для нужд некоммерческой
страница	1/5
Тип	Конкурс

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Конкурс

1 2 3 4 5

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

НКО «ФКР МО»

___________Бережной Н.И.
« ____ » __________ 2014 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ И УСТАНОВКУ СЕРВЕРОВ, СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ НУЖД НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ».

Мурманск

2014

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ.

Предмет конкурса, порядок формирования цены конкурса.

Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на выполнение работ по поставке и установке серверов, программного обеспечения и серверного оборудования по адресу г. Мурманск, ул. Подстаницкого, дом 1.
Максимальная цена договора – 2 806 564 (два миллиона восемьсот шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля. В цену контракта включены все расходы Поставщика по поставке Товара, монтажу, настройке, в том числе по гарантийному обслуживанию товара, на перевозку, хранение, доставку, разгрузку в месте поставки, а также страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

Порядок проведения конкурса, содержание и состав документации о конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с «Порядком проведения конкурсных процедур в целях заключения договоров на осуществление закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», утвержденным приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 28.11.2013 № 189.
Документация о конкурсе включает в себя:

инструкцию и образцы форм, рекомендуемых для заполнения участникам;
проект договора.
техническое задание;
расчет максимальной цены контракта;

Сведения о Заказчике.

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее НКО «ФКР МО»).

Юридический адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1;

Почтовый адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1;

банковские реквизиты:

ИНН 5190996259, КПП 519001001

Р/счет 40703810741000081293 в Отделение №8627 Сбербанка России г. Мурманск,

БИК 044705615, Кор/счет 30101810300000000615

контактное лицо: Никулин Денис Викторович;

контактный телефон/факс: 8(815-2) 412-529.

адрес электронной почты: [email protected]

Время приема: понедельник - пятница с 09:00 до 13:00, выходные дни суббота, воскресенье.

Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является конкурсная комиссия НКО «ФКР МО», созданная в соответствии с Порядком закупок, утвержденным приказом Минэнерго и ЖКХ от 28.11.2013 № 189.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса.
1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса.
2. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков.
3. Отсутствие угрозы ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
4. Не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
5. Отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
6. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц выступают на стороне одного участника конкурса, требования, установленные НКО «ФКР МО» в документации о конкурсе к участникам конкурса, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

Требование обеспечения исполнения Договора.
1. Требование не установлено.

6. Расходы на участие в конкурсе и заключение Договора.
6.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением Договора.

6.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

Документы, входящие в состав заявки.

7.1. Заявка должна содержать следующие документы, содержащие информацию об участнике конкурса: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (в соответствии с Формой № 1 к инструкции участникам);

7.2. Квалификационные требования:

Участник конкурса должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) у участника конкурса должна иметься система менеджмента качества оказания Услуг, являющихся предметом настоящего конкурса;

б) у участника конкурса должны иметься производственные мощности необходимые для оказания Услуг, являющихся предметом настоящего конкурса;

в) у участника конкурса должен иметься квалифицированный административно-производственный персонал необходимый для оказания Услуг, являющихся предметом настоящего конкурса.

7.3. Участник конкурса в составе конкурсной заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет следующие документы:

1) надлежащим образом оформленную Форму № 1 к настоящей конкурсной заявке;

2) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента (Форма № 2);

3) копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного участника конкурса);

4) учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного участника конкурса);

5) копию Договора простого товарищества (копию Договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника конкурса);

6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее, чем за 30 календарных дней до размещения конкурса;

7) решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени участника конкурса, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени участника конкурса, без доверенности;

8) доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени участника конкурса, в случае отсутствия полномочий по Уставу;

9) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица.

10) справку из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам на дату не ранее даты размещения конкурса (предоставляет каждое юридическое или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника конкурса);
8. Порядок подачи и заполнения заявок на участие в конкурсе.
8.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу и в сроки, указанные в п. 9.

8.2. Каждый конверт с заявкой в письменной форме, поступившие в срок, регистрируются Заказчиком.

Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный конверт.

Каждый поступивший конверт с заявкой в письменной форме также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника, не допускается. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

8.3. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником, а также запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

8.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в конкурсе, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике, является риском участника конкурса, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника к участию в конкурсе.

8.5. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

8.6. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любой момент с момента размещения на официальном сайте конкурса до предусмотренных даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.7. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

8.8. Все документы по описи, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, включая опись документов (Форма № 2), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью, на обороте указано количество страниц, указанных цифрами и прописью, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью.

8.9. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.10. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

8.11. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны строго соответствовать порядку, указанному в форме «Опись документов» (Форма № 2).

8.12. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.

8.13. Все документы, представленные претендентами в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

8.14. Претендент указывает на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес и другие идентификационные признаки. На конверте указывается следующим образом наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения Договора на поставку и установку серверов, серверного оборудования и программного обеспечения для нужд Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области».

8.16. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность разрушения его целостности при вскрытии.

8.17. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований п. 8.16., то Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

8.18. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных претендентами заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.

Место, даты начала и окончания подачи заявок.

9.1. Местом подачи участниками заявок является НКО «ФКР МО»:

183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1 (понедельник – пятница с 10:00 до 13:00; выходные дни: суббота, воскресенье);
9.2. Дата начала подачи заявок 01 октября 2014 г.

Дата окончания подачи заявок 29 октября 2014 г.

Место и дата проведения конкурса.

Конкурс проводится по адресу:183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1
Дата проведения конкурса – 30 октября 2014 г. в 15-00.

Критерии оценки поданных заявок на участие в конкурсе

Первое место присуждается конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов.

Наименование критерия	Значимость критерия в баллах
Цена договора	80
Сроки выполнения поставки и монтажа оборудования	20
Совокупная значимость критериев	100

1. Порядок оценки заявок по критерию «цена договора».

1). Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию, определяется по формуле:
Ra

x 100

где:

Ra_i - количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному критерию;

A_max - максимальная цена договора, установленная в конкурсной документации.

А_i - предложение i-го участника конкурса по цене договора.

2). Для расчета итогового количества баллов, рейтинг, присуждаемый заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Балл округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Итоговый рейтинг критерия "цена договора".

Ra_i х 80

Ka_i = -------------------

100

3. При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.
2. Порядок оценки заявок по критерию «Сроки выполнения поставки и монтажа оборудования».
1. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию, определяется по формуле:
Rb

= max

max

B

B

B

i



x 100

где:

Rb_i - количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному критерию;

B_max - максимальный срок поставки.

B_i - предложение i-го участника конкурса по срокам выполнения поставки и монтажа оборудования.

2. Для расчета итогового количества баллов, рейтинг, присуждаемый заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Балл округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Итоговый рейтинг критерия "Сроки выполнения поставки и монтажа оборудования "

Rb_i х 20

Kb_i = -------------------

100

3. При оценке заявок по критерию " Сроки выполнения поставки и монтажа оборудования " лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком поставки.

Итоговый рейтинг заявки
Kз_i = Ka_i + Kb_i

где:

Kз_i – итоговый рейтинг i-й заявки;

Ka_i - итоговый рейтинг критерия цена договора i-й заявки;

Kb_i - итоговый рейтинг критерия cроки выполнения поставки и монтажа оборудования i-й заявки.

Дата заключения Договора.

Участник конкурса обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения конкурса и утверждения протокола конкурсной комиссии, подписать Договор на поставку и установку серверов, серверного оборудования и программного обеспечения.

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах в Мурманской области»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения Договора на оказание услуг по поставке и установке серверов, серверного оборудования и программного обеспечения, для нужд некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области».

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, ____________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы)

в лице______________________________________________________________ ,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

действующего на основании ___________________________________, сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже.

3. Предлагаемые нами условия исполнения Договора:

N№ п/п	Наименование показателя критерия оценки заявок	Единица измерения	Значение	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Цена договора	Российский рубль
2.	Сроки выполнения поставки и монтажа оборудования	День

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение требований, содержащихся в конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

6. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении _______________________________________________________

(наименование организации претендента)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» на «поставку и установку серверов, серверного оборудования и программного обеспечения».

7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Договор на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ___________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая номера стационарного и мобильного телефонов, факс (с указанием кода), адрес электронной почты).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить Договор в период с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта Договора и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком Договора о заключении Договора на условиях наших предложений.

10. Сведения об участнике конкурса:

10.1. Участник (для юридического лица):

1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица
1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица
1.3. Юридический и почтовый адрес (-а)
1.4. Место нахождения юридического лица
1.5. Контактный телефон
1.6. ИНН
1.7. Банковские реквизиты
1.7.1. Наименование обслуживающего банка
1.7.2. Расчетный счет
1.7.3. Корреспондентский счет
1.7.4. БИК

10.2. Участник (для физического лица):

1.1. Фамилия, имя, отчество
1.2. Паспортные данные
1.3. Сведения о месте жительства
1.4. Контактный телефон
1.5. ИНН
1.6. Банковские реквизиты
1.6.1. Наименование обслуживающего банка
1.6.2. Расчетный счет
1.6.3. Корреспондентский счет
1.6.4. БИК

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________________________________________

12. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе и указанные в описи (Форма № 2) - на _____стр.
Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в конкурсе на право заключения Договора на «Поставку и установку серверов, серверного оборудования и программного обеспечения».

Настоящим ____________________________________________________

(наименование претендента)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения Договора на «Поставку и установку серверов, серверного оборудования и программного обеспечения», направляются нижеперечисленные документы:

№№ п/п	Наименование документов	№№ страницы
11.	Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с формами документов, установленными разделом 8.
22.	Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником конкурса в Форме № 1.
3.	Заверенные копии учредительных документов участника конкурса
4.	Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица - участника конкурса.
55.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до размещения конкурса, или заверенная копия такой выписки.
66.	Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (или налоговые декларации для лиц, применяющих УСН) за 2013 г. и на последнюю отчетную дату 2014 года.
7.	Справку из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам на дату не ранее даты размещения конкурса.
98.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица, копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее — руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом.
9.	Конкурсное предложение претендента согласно Форме № 1.
10.	ДОКУМЕНТЫ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА ПО УСМОТРЕНИЮ: *
ВСЕГО СТРАНИЦ:

*) Участник закупок в подтверждение данных, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, может представлять любые документы по своему усмотрению. Непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Проект договора
ДОГОВОР № _____

1 2 3 4 5

	Конкурсная документация Право заключения договора на поставку серверного оборудования с монтажом и настройкой виртуальной среды		Конкурсная документация на право заключения договора, на поставку... На право заключения договора, на поставку нового автомобиля марки ssangyong kyron k3G4A01 original или его эквивалент для нужд некоммерческой...
	Техническое задание на монтаж и настройку серверного оборудования... Оао «тэк», а также поставка серверного оборудования и программного обеспечения, необходимого для монтажа и настройки. Поставляемое...		5. 6Анкета Участника аукциона (форма 6) 34 Аукцион на право заключения договора на поставку серверного, коммутационного оборудования, высокоскоростной оргтехники, а также оборудования...
	Конкурсная документация на право заключения договора по предоставлению... Настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг государственного унитарного...		Конкурсная документация Открытого конкурса в электронной форме на... Открытый конкурс в электронной форме (далее – конкурс) на право заключения договора на поставку аппаратно-программного комплекса...
	Документация по открытому запросу предложений на право заключения... Оао «мтс», пригласило организации обладающие статусом дистрибъютором (далее — Участники запроса предложений), к участию в открытом...		Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... ...
	Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... ...		Конкурсная документация открытый запрос предложений на право заключения... На поставку расходных материалов, компрессоров для холодильного оборудования и мобильных кондиционеров
	Конкурсная документация Право заключения гражданско-правового договора на поставку медикаментов для нужд мауз «гб №9»		Конкурсная документация Открытый конкурс на право заключения договора на поставку продуктов питания для нужд ОАО «гк «выборг»
	«Приборостроительный завод» Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку программного обеспечения...		Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме На право заключения договора на поставку учебного лабораторного оборудования, приборов, оргтехники, программного обеспечения, мебели,...
	Документация открытого запроса предложений По Лоту №2013-78 «Право заключения с ОАО «ак «Транснефтепродукт» договора на поставку программного обеспечения ServiceDesk Plus»		Конкурсная документация открытый конкурс в электронной форме на право... Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет победителя конкурса, предложившего...

Похожие: