Статья Предмет Договора
|
Скачать 211.42 Kb.
|
|
ПРОЕКТ ДоговорА Договор №____________ г. Уфа «__»_______2 016 г. ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании _________, с одной стороны и Группа компаний «Башинформсвязь» открытое акционерное общество «Уфимский завод «Промсвязь» (ГК “Башинформсвязь”ОАО “УЗ “Промсвязь”), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора И.М. Чиркова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на основании протокола закупки в электронной форме №___________________, о нижеследующем: Статья 1. Предмет Договора 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика изготовить и поставить рольставни ( в дальнейшем Товар) и выполнить работы по сборке, установке Товара на территории Заказчика. 1.2. Наименование, количество, цена Товара и объем работ указанны в Спецификации (Приложение 1 к Договору) и Техническом задании (Приложение №2 к Договору) являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3. Поставка Товара, их сборка и установка осуществляется силами и за счет Исполнителя. 1.4. Адрес доставки и установки Товара: РБ, г.Уфа ,ул. 50 лет СССР, 39. Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов 2.1. Цена Договора составляет: ________ (_________________) рублей 00 коп., в том числе НДС, - ___________ (__________________) рублей _____ коп. 2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех товаров, стоимость невозвратной тары (упаковки), расходы по упаковке/распаковке товара, сборке, установке собранного товара, транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, НДС, расходы на уплату пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. 2.3. Стоимость поставляемых по настоящему Договору Товаров является фиксированной и изменению не подлежит. 2.4 Оплата по данному договору, производится на следующих условиях: предоплата 30% (тридцать процентов) от суммы договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания договора на основании выставленного счета. Оплата 60% (шестидесяти процентов) от суммы договора после поставки товара (оборудования) в течение 30 (тридцати) календарных дней. Оставшаяся часть 10% (десять процентов) подлежит оплате после подписания акта выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней. 2.5. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Статья 3. Сроки выполнения работ 3.1. Исполнитель производит поставку, сборку и установку Товаров, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания договора. 3.2. Поставка производится единовременно. 3.3. Исполнитель вправе досрочно выполнить свои обязательства. 3.4. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта выполненных работ. Акт выполненных работ оформляется по форме Приложения № 3 к Договору. Статья 4. Порядок приемки товаров 4.1. Исполнитель поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Исполнителем собственными техническими средствами или за свой счет. 4.2. Исполнитель обязан передать Заказчику оригинал товарной накладной, счета-фактуры, акт выполненных работ, подписанные Исполнителем, в двух экземплярах. 4.3. В случае поставки некачественных Товаров, некачественном выполнении работ Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки Товаров в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товаров. 4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товаров Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней заменить некачественные товары товарами, соответствующим условиям Договора. 4.5. В случае поставки некомплектных Товаров Исполнитель обязан доукомплектовать Товары в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчика такого требования. 4.6. Товары, поставляемые Исполнителем Заказчику, должны полностью соответствовать Спецификации и Техническому заданию. Статья 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора. 5.1.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров, выполнения монтажных работ. 5.1.3. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров установленным требованиям привлекать независимых экспертов. 5.1.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Своевременно принять и оплатить Товары надлежащего качества, выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.2.2. Предоставить Исполнителю доступ к месту выполнения работ в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по местному времени. 5.3. Исполнитель вправе: 5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленные Товары, выполненные, в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.4. Исполнитель обязан: 5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары по адресу поставки, в том числе осуществить их сборку и установку, в соответствии с условиями Договора. Статья 6. Гарантии 6.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемых Товаров, их соответствие установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемых Товаров и требованиям, указанным в Приложениях к Договору. 6.2. Гарантийный срок на поставляемые Товары составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком. Статья 7. Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке Товаров и работ по сборке и установке, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обязан, в течение 7 (Семи) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления, уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем истечения срока, установленного п.3.1. Договора. 7.4. В случае поставки некомплектных Товаров Исполнитель обязан в течение 7 (Семи) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости таких Товаров за каждый, день с момента направления Исполнителю требования о доукомплектовании Товаров, до момента надлежащего исполнения Исполнителем соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки Заказчика товара, поставленного взамен некомплектного товара). 7.5. . В случае задержки оплаты в соответствии с п.2.4. настоящего Договора, Заказчик Исполнитель в праве требовать с Зказчика уплатить неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к уплате, за каждый день просрочки. На сумму предварительной оплаты неуйстойка не начисляется и не выплачивается. Статья 8. Порядок расторжения Договора 8.1. .Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 8.2. В случае нарушения Исполнителем срока поставки Товара, определяемого на основании п.3.1. настоящего Договора, более чем на 10 (десять) календарных дней. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление Исполнителю. При этом Исполнитель обязуется возвратить все уплаченные за Товар денежные средства в течении 3 (трех) банковских дней с даты получения уведомления о расторжении Договора. Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок. 9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. Статья 10. Порядок урегулирования споров 10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 10.2. До передачи спора на разрешение суда. Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 10.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан. Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора 11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 11.2. Договор действует с даты его подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 11.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Статья 12. Прочие условия 12.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 12.4. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам возможна только по письменному согласию Сторон. 12.5.Факсимильная или электронная копия настоящего Договора, подписанная обеими сторонами, имеет юридическую силу до момента получения его оригинала. 12.6. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора (в т.ч. уведомления, претензии), должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или курьером по реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего Договора. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, указанным в разделе 13 настоящего Договора будут иметь такую же юридическую силу, что и документация, составленная в письменной форме, и могут использоваться в качестве доказательств по исполнению обязательств в рамках настоящего Договора. Стороны гарантируют, что лица, отправляющие и получающие корреспонденцию обладают полномочиями на получение/отправление официальной переписки. Стороны подтверждают, что предпримут все меры для недопуска посторонних лиц к отправке/получению информации по Договору. 12.7. Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: Приложение №1 – Спецификация Приложение № 2 - Техническое задание. Приложение №3 – Форма Акт сдачи-приемки выполненных работ 13. Адреса и реквизиты Сторон
Приложение № 1 к Договору №_______ от «___»__________ 2016г. СПЕЦИФИКАЦИЯ Г. Уфа
Приложение № 2 к Договору №_______ от «___»__________ 2016г. Техническое задание
Приложение № 1 к Техническому заданию Технические и функциональные характеристики товара, требования к безопасности, иные требования
Приложение № 3 к Договору №_______ от «___»__________ 2016г. ФОРМА АКТ Сдачи-приемки выполненных работ по договору №__________ от __________________. Заказ, доставка, установка рольставни в количестве _____________ шт. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ, составили настоящий Акт в том, что произведенная ИСПОЛНИТЕЛЕМ работа (услуга), удовлетворяют условиям Договора №________ от _______________. Размеры конструкций, установленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, соответствуют размерам, снятым у ЗАКАЗЧИКА (либо самим ЗАКАЗЧИКОМ). Работы выполнены в полном объеме на сумму ________________________________________________________________________. По принятой работе ЗАКАЗЧИК к ИСПОЛНИТЕЛЮ претензий не имеет. Срок гарантии на рольставни и выполненные работы _____ месяцев. Работу принял Работу сдал от ЗАКАЗЧИКА от ИСПОЛНИТЕЛЯ Директор _____________________И.М. Чирков __________________ /_______________/ Форма согласована
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Статья предмет Договора 5 статья цена Договора 6 Ительная ведомость поставки товарно-материальных ценностей между заказчиком и подрядчиком 93 |
|
Статья предмет Договора 5 статья цена Договора 6 Ительная ведомость поставки товарно-материальных ценностей между заказчиком и подрядчиком 93 |
|
Статья предмет Договора 5 статья цена Договора 6 Ительная ведомость поставки товарно-материальных ценностей между заказчиком и подрядчиком 93 |
|
Статья определения и толкование терминов 3 статья предмет договора 6 Определение и назначение Оперативного календарно-сетевого графика выполнения пир 76 |
|
Статья Предмет Договора 5 Статья Договорная цена 6 Iii. Техническая документация. Порядок сдачи и приемки проектно-изыскательских работ. Авторский надзор 11 |
 |
Статья предмет договора |
|
Статья Предмет Договора |
|
Статья предмет договора |
|
Статья Предмет договора |
|
Статья предмет договора |
|
Статья Предмет аукциона 3 Статья Государственный Статья Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению... |
|
Статья Заказчик 3 Статья Участники процедуры закупки 3 Статья Вид и предмет аукциона в электронной форме. Место, условия и сроки поставки товара 3 |
|
Статья Предмет Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает... |
|
Статья Предмет Договора Общество с ограниченной ответственностью «рт-техСервис» (ооо «рт-техСервис» (огрн 1027714013931, инн 7714281335)) |
|
Статья Предмет аукциона 3 Статья Федеральное государственное унитарное предприятие главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации... |
|
Статья Предмет аукциона 3 Статья Федеральное государственное унитарное предприятие главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации... |