Документация о проведении прямой закупки
|
Скачать 180.19 Kb.
|
Общество с ограниченной ответственностью«Контейнерный терминал «НУТЭП» ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ ЗАКУПКИ (у Единственного поставщика) Общество с ограниченной ответственностью «Контейнерный терминал «НУТЭП» (далее Заказчик/Организатор закупок), извещением, размещенным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.nutep.ru (далее – сайт Заказчика), уведомляет о прямой закупке (у единственного поставщика) на право заключения договора на выполнение работ по разработке и изготовлению технической документации на железнодорожные пути необщего пользования на ж/д станции Новороссийск парк Восточный СК ЖД. Документация о прямой закупке (у единственного поставщика) содержит сведения, установленные Положением о закупках ОАО «НУТЭП», утвержденным решением Совета директоров от 30.03.2012г. и п.10 ст.4 ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Контактные данные: По техническому заданию: начальник ж/д отдела С.Д. Корчевский, (8617) 65-55-48. По заполнению заявки и оформлению документов: Пахомова Марина Александровна, тел. (8617) 67-76-63, факс (приемная Генерального директора) (8617) 67-86-42, e-mail: [email protected] . СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОЙ ПРЯМОЙ ЗАКУПКЕ
1. Проект договора г. Новороссийск ______________ 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Кватернион» (далее ООО «Кватернион»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Тесленко Евгения Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-039-Н0216-23072012, выданного СРО НП «ГПО ЮО» (рег. № СРО-П-039-30102009), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Контейнерный терминал «НУТЭП» (далее ООО «НУТЭП»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Клочко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке и изготовлению технической документации на железнодорожные пути необщего пользования на ж/д станции Новороссийск парк Восточный СК ЖД, именуемые далее «Объект»: 1.1.1. Технический паспорт железнодорожных путей необщего пользования, оформленный в установленном порядке в соответствии с согласованным Сторонами Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора; 1.1.2. Инструкцию о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования, согласованную и оформленную в установленном порядке со службами ОАО «РЖД» в соответствии с согласованным Сторонами Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Срок выполнения работ, указанных в п. 1.1, составляет до 45 (Сорок пять) рабочих дней со дня поступления предоплаты за работы на расчетный счет Исполнителя. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Выполнить работы, указанные в п 1.1. настоящего Договора, в полном объеме и в согласованные сторонами сроки. 2.1.2. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации в соответствии с п. 5 настоящего Договора. 2.1.3. Выставлять Заказчику счета на оплату работ. 2.2. Исполнитель имеет право: 2.2.1. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, снимать копии предоставленных Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 2.2.2. Приостанавливать выполнение работ по настоящему Договору в случае нарушения Заказчиком требований настоящего Договора. 2.2.3. Приостановить согласование готовой технической документации со службами ОАО «РЖД» в случае невыполнения Заказчиком технических условий и иных обоснованных требований, предъявленных Заказчику службами ОАО «РЖД», до фактического выполнения Заказчиком указанных технических условий и требований. 2.2.4. Привлекать для выполнения работ третьих лиц. 2.3. Заказчик обязан: 2.3.1. Представить Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными и устными запросами уполномоченных представителей Исполнителя. 2.3.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с Исполнителем в согласовании готовой технической документации со службами ОАО «РЖД». 2.3.3. Произвести согласование готовой технической документации со сторонними организациями, через железнодорожные пути которых путь Заказчика примыкает к железнодорожным путям ОАО «РЖД». Сроки этих согласований не входят в общие сроки изготовления и согласования готовой технической документации со службами ОАО «РЖД», приведенные в п.1.2 настоящего Договора. 2.3.4. Оплатить работы Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, установленных настоящим Договором. 2.3.5. Принять выполненные работы у Исполнителя в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1. Требовать у Исполнителя представления сведений о ходе исполнения Договора. 2.4.2. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования в своей работе предложений и рекомендаций Исполнителя. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Общая стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору составляет 547638 (Пятьсот сорок семь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей, из которых: стоимость работ разработке и изготовлению Технического паспорта железнодорожных путей составляет 312936 (Триста двенадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей, стоимость работ по изготовлению и согласованию Инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования составляет 234702 (Двести тридцать четыре тысячи семьсот два) рубля, НДС не предусмотрен. Стоимость работ является договорной в соответствии с подписанным Сторонами Протоколом согласования договорной цены (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.2. До начала выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату за работы в размере 273819 (Двести семьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать) рублей (НДС не предусмотрен) от общей стоимости работ, указанной в п. 3.1. 3.3. По окончании работ оставшуюся сумму в размере 273819 (Двести семьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать) рублей (НДС не предусмотрен) от общей стоимости работ Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней со дня завершения работ по изготовлению и согласованию со службами ОАО «РЖД» технической документации, указанной в п.1.1. 3.4. Работы считаются оплаченными после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, что подтверждается выпиской из банка, обслуживающего Исполнителя. 3.5. В случае если Исполнитель оказывает Заказчику дополнительные услуги или выполняет дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Договором, стоимость работ (оказания услуг) Исполнителя увеличивается на сумму, согласованную сторонами в дополнительном соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему Договору в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора при условии, что Заказчик обеспечит в согласованные Сторонами сроки беспрепятственный доступ представителей Исполнителя на Объект для проведения полевого этапа работ. 4.2. В случае неблагоприятных погодных метеоусловий (осадки, морозы, обледенение и т.п.), препятствующих проведению Исполнителем полевого этапа работ, Исполнитель приостанавливает исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, на весь период таких погодных метеоусловий. Периоды таких неблагоприятных метеоусловий не входят в общие сроки изготовления и согласования технической документации, приведенные в п.1.2 настоящего Договора. 4.3. Работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, считаются выполненными Исполнителем с момента предоставления Заказчику всех экземпляров технической документации, оформленной и согласованной в установленном порядке со службами ОАО «РЖД», и подписания сторонами Акта выполненных работ и Акта приёма-передачи документации. 4.4. По окончании работ по изготовлению и согласованию технической документации, указанной в п.1.1 настоящего Договора, Исполнитель направляет Заказчику по факсу в соответствии с п.9.1 техническую документацию как подтверждение надлежащего завершения работ, Акт выполненных работ, Акт приёма-передачи документации, счёт на оплату в соответствии с п.3.3 настоящего Договора. 4.5. Исполнитель обязан передать Заказчику изготовленную техническую документацию в полном объёме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на расчетный счет Исполнителя оплаты за работы в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора. 4.6. Акт выполненных работ и Акт приёма-передачи документации подписываются Заказчиком и Исполнителем в момент фактической передачи экземпляров изготовленной технической документации от Исполнителя Заказчику. 4.7. В случае предоставления Заказчиком обоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ Стороны вырабатывают единое решение по спорным вопросам в течение 5 (пяти) рабочих дней и, в случае необходимости, вносят изменения в описание работ, оформляя их дополнительными соглашениями в соответствии с п.п. 6.2, 6.3 настоящего Договора. 4.8. Риск случайной гибели или повреждения экземпляров технической документации, указанной в п.1.1 настоящего Договора, переходит к Заказчику в момент фактической передачи экземпляров документации Заказчику и подписания Акта приёма-передачи документации. 4.9. В случае случайной гибели, повреждения или утраты экземпляров изготовленной технической документации по вине Заказчика после фактической передачи восстановление утраченных экземпляров технической документации (включая повторное согласование со службами ОАО «РЖД») Исполнитель производит по отдельному договору с Заказчиком. 5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 5.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании. 5.2. В течение 5 (пяти) лет с даты вступления в силу настоящего Договора стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из сторон в рамках выполнения настоящего Договора, добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию, относящиеся к предмету Договора, какой-либо третьей стороне без письменного согласия второй стороны Договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. Со стороны, нарушившей указанные требования, могут быть взысканы убытки другой стороной в судебном порядке. 5.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам государственной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 5.4. Обязательства по конфиденциальности, принятые сторонами по настоящему Договору, не распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине сторон. 5.5. В дополнение к настоящему Договору сторонами может быть подписано отдельное соглашение о конфиденциальности. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует до фактического выполнения сторонами предусмотренных настоящим Договором обязательств в полном объёме. Договор может быть продлен по взаимной письменной договоренности сторон. 6.2. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на основании письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, оформленного как дополнительное соглашение к настоящему Договору и заверенного подписями уполномоченных представителей сторон. 6.3. В случае отклонения от содержания и объема выполняемых работ, стороны оформляют дополнения к описанию работ в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору. 6.4. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному письменному соглашению сторон. 6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время, в этом случае полученную в соответствии с п. 3.2. предоплату за услуги в течение 5 (пяти) банковских дней Исполнитель перечисляет на расчётный счёт Заказчика. В случае если с момента получения предоплаты работы или их часть уже выполнены, Заказчик обязан полностью оплатить Исполнителю все понесенные им расходы. 6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возврата Заказчику уплаченных по настоящему Договору сумм. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае если Заказчик нарушает срок оплаты работ Исполнителя по выставленному Исполнителем счету более чем на 5 (пять) банковских дней, Исполнитель прекращает или не приступает к исполнению своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 7.2. В случае нарушения сроков оплаты работ по настоящему договору Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки. 7.3. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей суммы договора, указанной в п. 3.1, за каждый день просрочки. 7.4. Внесение изменений и дополнений в изготовленную и согласованную со службами ОАО «РЖД» техническую документацию, указанную в п.1.1 настоящего Договора, после подписания Акта выполненных работ и Акта приёма-передачи документации (включая повторное согласование со службами ОАО «РЖД») Исполнитель производит по отдельному договору с Заказчиком. 7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 7.6. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как: стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным исполнение обязанностей сторон по настоящему Договору. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 8.2. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. Приложения к Договору: Приложение № 1: Техническое задание на выполнение работ. Приложение № 2: Протокол согласования договорной цены на выполняемые работы. 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Документация о проведении прямой закупки |
 |
Документация о проведении прямой закупки |
|
Документация о проведении прямой закупки (у единственного поставщика) Ппп д пп. 5 п. 2 Положение о закупках товаров, работ, услуг предприятия по ишва. 025 2016 |
|
О проведении прямой закупки «Приобретение и монтаж тревожной сигнализации в накопителе модульного типа в аэропорту Соболево» |
|
О проведении прямой закупки Предмет договора: Поставка радиостанций для нужд «Аэропорты Камчатки» в 2015 году |
|
О проведении прямой закупки Предмет договора: Закупка снегохода yamaha для нужд фкп «Аэропорты Камчатки» в 2014 году |
|
О проведении прямой закупки Предмет договора: Поставка телевизоров Samsung ue40F6200 и кронштейнов к ним для нужд фкп «Аэропорты Камчатки» |
|
О проведении прямой закупки Предмет договора: Оказание услуг пультовой охраны и технического обслуживания установленного оборудования охранно-пожарной сигнализации... |
|
О проведении прямой закупки Предмет договора: Поставка и установка системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в служебно-пассажирском... |
|
Решение о проведении закупки Общие сведения. Настоящее решение о... Положением о закупках муп «Служба организации движения». Аукцион в электронной форме (далее также закупка, аукцион, электронный аукцион)... |
|
Документация о проведении запроса предложений Цена договора определяется по результатам закупки и не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 5... |
|
Извещение (документация) о проведении закупки у единственного поставщика Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 2 (31) Положения о закупке [заключается договор... |
|
Н. Л. Кокшаровым извещение (документация) о проведении закупки Способ процедуры закупки: закупка у единственного поставщика на основании пункта 2 (24) Единого Положения о закупке Государственной... |
|
А. А. Иноземцевым извещение (документация) о проведении закупки Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 2(9) Единого положения о закупочной деятельности... |
|
Извещение (документация) о проведении закупки у единственного поставщика Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 2 (12) Положения о закупке |
|
Извещение (документация) о проведении закупки у единственного поставщика №0630-00218 Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 2 (9) Положения о закупке |