1 Датой поставки является дата получения оборудования Покупателем. 1 Обеспечить полное соответствие Оборудования параметрам, указанным в Спецификациях
|
Скачать 122.49 Kb.
|
|
ДОГОВОР № __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице И.О. Директора Кирсанова Евгения Васильевича, действующего на основании Устава и Приказа Росавиации №47/т от 21.08.2013 г., с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется передать подъёмно-транспортное оборудование в соответствии с Приложениями и Спецификациями, которые оформляются отдельно на каждую поставку и являются неотъемлемой частью Договора (далее – «Оборудование») в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять это Оборудование и оплатить его согласно условий настоящего Договора. 1.2. Порядок оплаты и срок поставки Оборудования определяется согласно Приложений к настоящему Договору. 1.3. Поставщик обязан передать Покупателю оборудование, свободное от любых прав третьих лиц, не состоящее в споре, под запрещением (арестом) и не являющееся предметом залога. При нарушении указанной обязанности Покупатель может по своему выбору потребовать уменьшения цены договора, либо расторжения настоящего договора. 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1. Обеспечить готовность Оборудования к поставке (своевременную возможность выборки оборудования Покупателем) со своего склада согласно Приложений и Спецификаций. 2.1.2. Датой поставки является дата получения оборудования Покупателем. 2.1.3. Обеспечить полное соответствие Оборудования параметрам, указанным в Спецификациях к данному Договору. 2.1.4. При передаче Оборудования предоставить Покупателю следующие документы: акт приемки-передачи, счет-фактуру, товарную накладную, сертификат соответствия, Паспорт Самоходной Машины. 2.1.5 Поставщик обязуется в течение 5-ти банковских дней вернуть Покупателю предоплату за Оборудование, в случае отказа от поставки Оборудования, а также уплатить Покупателю пеню в размере и в порядке установленном в п.4.2. настоящего договора. 2.2. Покупатель обязуется: 2.2.1 Произвести оплату согласно условий указанных в Приложениях к данному Договору и пункта 1.2. 2.2.2 Оплата производится банковским переводом (платежным поручением) по счету Поставщика. 2.2.3 Осуществить приемку Оборудования согласно условий указанных в Приложениях. 2.2.4. В случае нарушения сроков оплаты поставленного оборудования более чем на 10 (десять) банковских дней Поставщик имеет право требовать с Покупателя возврата поставленного Оборудования. Оборудование должно быть возвращено на склад Поставщика в исправном техническом состоянии без механических повреждений, силами и за счет Покупателя в течение 10 (десяти) банковских дней с даты требования Поставщика. 3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА. 3.1. Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, должно соответствовать Спецификациям к Договору. Поставщик гарантирует, что Оборудование не имеет дефектов материала или производственных дефектов при условии его хранения, эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с Руководством по эксплуатации. 3.2. Срок действия гарантии Поставщика на Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, составляет двенадцать {12} месяцев с даты поставки, при условии его нормального хранения, эксплуатации и регулярного технического обслуживания, в соответствии с Руководством по Эксплуатации и заполнения Сервисной книжки, прилагаемой к Оборудованию, Поставщиком или лицами, уполномоченными Поставщиком, производить техническое обслуживание поставляемого Оборудования. 3.3. Поставщик обязуется в течение гарантийного периода бесплатно заменять, ремонтировать любые детали, в которых обнаружены дефекты материала или производственные дефекты, согласно рекламации Покупателя; 3.4. По окончанию срока действия гарантии, согласно пункта 3.2 Договора, по инициативе Покупателя возможно продление гарантийного периода на Оборудование на срок 12 месяцев, при условии его нормального хранения, эксплуатации и регулярного технического обслуживания, в соответствии с Руководством по Эксплуатации и заполнения Сервисной книжки, Поставщиком или лицами, уполномоченными Поставщиком, производить техническое обслуживание поставляемого Оборудования. Настоящий увеличенный гарантийный период действует с момента подписания Дополнительного соглашения к Договору, и распространяется на основные узлы и агрегаты Оборудования, а именно: - двигатель внутреннего сгорания без навесного оборудования, трансмиссия в сборе, - раму и мачту, за исключением подшипников и роликов мачты и каретки, которые были повреждены, изношены в результате чрезмерных или ударных нагрузок; - ведущий мост, гидравлический насос, гидроусилитель руля, приборная панель, электродвигатели, системы управления ZAPI, CURTIS и электронные платы за исключением механических повреждений, возникших в результате резких ударов о препятствия, разрядки аккумуляторных батарей ниже надлежащего уровня и нарушения инструкций по эксплуатации; 3.5. Покупатель обязан проводить самостоятельное ежедневное и техническое обслуживание в соответствии с Руководством по Эксплуатации Оборудования и Сервисной книжки, а также другой технической документации, поставляемой с Оборудованием. Нарушение правил эксплуатации и обслуживания является основанием для снятия Оборудования с гарантии. 3.6. Гарантийные обязательства не относятся к следующему: - таким деталям, как лампы накаливания, свечи зажигания, свечи накаливания, предохранители, резинотехнические изделия, элементы фильтров, подверженные нормальному износу детали ходовой части, шины, детали подлежащие, периодической замене в соответствии с Руководством по эксплуатации Оборудования; - любым неполадкам связанным с эксплуатацией Оборудования или проблемой, имеющей место вследствие: a. каких-либо изменений, произведенных в Оборудовании без предварительного письменного разрешения Поставщика; б. эксплуатации без соблюдения требований руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию Оборудования; в. неполного или неправильного технического обслуживания и ремонта Оборудования; составляет 12 месяцев, при условии её правильной эксплуатации; 3.7. Покупатель обязан, по требованию Поставщика, организовать отправку дефектной детали и уведомить об этом Поставщика письменно, с указанием данных по номеру отправки и контактов компании-перевозчика, в течение 14 рабочих дней с даты её замены, за счёт Поставщика; 3.8. В случае обнаружения неисправности в Оборудовании во время эксплуатации, Покупатель обязан отправить Поставщику письменное уведомление об этом с подписью ответственного лица по электронной почте ______________ либо по факсу ______________ с указанием модели оборудования, серийного номера, характера неисправности, местонахождения оборудования, контактного лица и контактного телефона (образец уведомления есть в сервисной книжке) и после этого связаться по телефону с сервисной службой ___________ Поставщика. 3.9. Поставщик обеспечивает выезд сервисного инженера к Покупателю, не позже чем через 2 рабочих дня после получения письменного уведомления; 3.10. Покупатель обязан предоставить сервисному инженеру Сервисную книжку на Оборудование, возможность подключения к электрической сети 220В, помещение со светом и температурой не ниже +15ْС для проведения технических работ; 3.11. Покупатель также имеет право привезти оборудование для ремонта Поставщику, согласовав дату и время. При ремонте погрузчика на базе Поставщика, организационные вопросы по доставке погрузчика в гарантийный ремонт и из ремонта возлагаются на Покупателя; 3.12. Устранение неисправности производится в течение 3-х рабочих дней в случае наличия необходимых запчастей на складе Поставщика, в течение 14 рабочих дней в случае отсутствия запчасти на складе Поставщика и поставка запчасти возможна посредством экспресс почты, в течение 35 рабочих дней, в случае если запасная часть является негабаритной или её поставка невозможна посредством экспресс-почты, если Оборудование находится в регионе Поставщика; 3.13. В течение гарантийного периода Покупатель оплачивает вызов и работу сервисного инженера по выставленному счёту в течение 5 банковских дней, если по факту технических работ установлено, что случай, по которому был произведён вызов, не являлся гарантийным. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. За несвоевременную оплату платежей настоящего договора Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы недоплаты, но не более 10 % от общей суммы договора. 4.2. В случае несвоевременной поставки Оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы не поставленного Оборудования за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы договора. 4.3. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке. 4.4. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 4.5. При не достижении согласия, решение споров продолжается в Арбитражном суде Челябинской области. 4.6. Неустойки, предусмотренные настоящим разделом, начисляются и взыскиваются при условии наличия письменного извещения со стороны, имеющей право требовать начисления и взыскания неустойки, и должны быть уплачены в течение 5-ти банковских дней с момента получения извещения. 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 5.1. Текст Договора содержит полное описание договоренностей, достигнутых сторонами относительно его предмета. Вся предыдущая переписка и другие письменные документы после подписания сторонами Договора теряют свою силу. 5.2. Изменения и дополнения к Договору действительны только в случае их совершения в письменной форме и подписания обеими сторонами. 5.3. Документы, переданные факсимильной связью, имеют юридическую силу наравне с оригиналами. Сторона, передавшая документ факсимильной связью другой Стороне, обязуется предоставить ей оригинал документа в течение десяти рабочих дней. В случае нарушения указанного срока документ, переданный факсимильной связью, утрачивает свою силу. 5.4. Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Поставщик: Покупатель: ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" Юридический адрес: 455043, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 141 Почтовый адрес: 455033, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, аэропорт ИНН 7414001957; КПП 744601001; ОКПО 01130822; ОГРН 1027402234661 Р/сч 40502810072330104192 Отделение №8597 Сбербанка России г. Челябинска К/с 30101810700000000602 БИК 047501602 Тел./факс: (3519) 29-94-25, 29-92-48; e-mail: [email protected] 7. ПОДПИСИ СТОРОН.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Договору № 1. Оборудование, цена, условия поставки и оплаты
______________________, в том числе НДС 18% _____________________ 1.1 Покупатель обязуется произвести предоплату в размере ____________ руб. (____________ рублей) за Оборудование до 08.07.16 г. 1.1 Покупатель обязуется произвести окончательную оплату в размере ________ руб. (______ рублей) за Оборудование в течение 5-ти банковских дней с момента получения Оборудования на складе Покупателя. 1.2 Оплата производится банковским переводом (платежным поручением) по счету Поставщика Покупателю в рублях РФ. 1.3 Поставщик обязуется обеспечить готовность Оборудования согласно Спецификации № 1 к Договору к поставке со своего склада в течение 120 (сто двадцать календарных дней после выполнения п. 1.1 настоящего Приложения. Досрочная поставка осуществляется по согласованию сторон. В случае нарушения сроков оплаты согласно п 1.1 Поставщик имеет право в одностороннем порядке пересмотреть сроки поставки Оборудования. 1.4 Поставщик обязан осуществить поставку Оборудования на склад Покупателя по адресу: 455033 г.Магнитогорск, аэропорт. 1.5 Приемка Оборудования и подписание Акта приема передачи производится на складе Покупателя. 1.6 По всем остальным вопросам Стороны руководствуются положениями Договора №
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Договору № Техническое задание 1. Предмет закупки: Поставка дизельного тягача в количестве 1 шт. Дизельный тягач предназначен для транспортировки грузов при помощи буксирного устройства. 2. Технические требования: 2.1. Технические характеристики:
2.2. Требования безопасности: Конструкция должна отвечать требованиям пожарной и электростатической безопасности, а также основным требованиям по безопасности оборудования для наземного обслуживания ВС. 2.3. Документация:
2.4. Прочие условия: Ввод оборудования в эксплуатацию и обучение персонала (технический и практический тренинг) осуществляется компанией поставщиком на территории заказчика. Сертификат, дающий право на выполнение работ по техническому обслуживанию дизельного тягача HELI или аналогов. Гарантия 12 месяцев.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Техническое задание является неотъемлемой частью документации для... Настоящий документ представляет собой техническое задание для проведения открытого конкурса по выбору поставщика Оборудования |
|
Техническое задание Техническое задание является неотъемлемой частью документации для проведения процедуры выбора поставщика Оборудования и, наряду с... |
 |
Техническое задание на поставку каретки для ручной тали Назначение оборудования Документы, подтверждающие соответствие технологического оборудования требованиям, в соответствии с законодательством РФ на русском... |
|
1 Предмет оказания услуг: Техническое обслуживание весового оборудования... Поддержание весового оборудования в исправном состоянии и приведение его технических характеристик в соответствие с требованиями... |
|
Комплекс для спектрального анализа параметров колебаний и балансировки... Комплекс для спектрального анализа параметров колебаний и балансировки оборудования производства фирмы «spm instrument» (Швеция)... |
|
Инструкция устанавливает Цель настоящей инструкции обеспечить надежную и безопасную техническую эксплуатацию (в дальнейшем эксплуатацию), хранение, транспортировку... |
|
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного... |
|
Техническое задание на сооружение шахты лифта с машинным отделением,... Технические и функциональные параметры оборудования, по которым будет устанавливаться соответствие потребностям заказчика или эквивалентность... |
|
2 Товар оплачивается Покупателем в строгом соответствии с условиями... ... |
|
«Поставка жилых комплексов» лот №1: Поставка жилых комплексов Срок поставки Оплата производится через 60-90 дней после получения Покупателем партии товара, счета-фактуры и накладных торг-12 (с приложением... |
|
Складская техника и оборудование Целью проектирования и изготовления Линии является автоматизация процесса образмеривания и взвешивания нгб груза. Автоматизированная... |
|
Инструкция по монтажу и эксплуатации водонагревателя 9 Bar Благодарим за покупку нашего оборудования. Мы имеем опыт в поставки и в производстве водогрейного оборудования более 15 лет |
|
Техническое задание на поставку технологического оборудования Поставщик несет ответственность за приобретение всех необходимых лицензий и разрешений при осуществлении поставки оборудования |
|
Техническое задание на проведение открытого запроса предложений на... Поставщик должен обеспечить качество оборудования в соответствии с требованиями, установленными действующими фз, гост, строительными... |
|
1 Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором,... Наименование, ассортимент, количество, цена товара, грузополучатель, место и сроки поставки, порядок поставки товара и иные условия... |
|
Извещение и документация по проведению аукциона в электронной форме... Дата публикации извещения о закупке и документации о закупке (размещения на сайтах) |