Документация об аукционе в электронной форме
|
Скачать 0.79 Mb.
|
|
Раздел 3. Приложение № 1 к информационной карте Техническое задание На поставку хозяйственных товаров и инвентаря
Приложение №2 к Информационной карте. Раздел 4. ПРОЕКТ КОНТРАКТА № - 2014 К г. Красноярск « » __________ 2014 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИХХТ СО РАН), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице вр.и.о. директора Чеснокова Николая Васильевича, действующего на основании Устава и Приказа ФАНО России от 26.12.2013г. № 4 п/о, с одной стороны, и_________________________, признанное победителем аукциона в электронной форме № __-14 АЭФ (протокол аукциона № от « » _________2014 г.), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице________________________, действующего на основании_______________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика хозяйственные товары и инвентарь, далее товар, а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар в порядке, определенном главой 3 настоящего контракта. 1.2. Наименование товара, технические характеристики, количество, цена за единицу товара и цена контракта определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 2.1. Место поставки товара: 660036, Красноярск, Академгородок, зд. 50, строение 24. 2.2. Сроки поставки товара: в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта. 2.3. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан предоставить Заказчику счет, счет-фактуру, товарную накладную и прочие документы на товар. 2.4. На период всего действия настоящего контракта Поставщик не вправе вносить какие-либо изменения в ассортимент товара. 2.5. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными после передачи товара Заказчику. 2.6. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи товара переходит к Заказчику в момент передачи ему товара. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена контракта составляет ____________ ( ) рублей ___ копеек, с учетом НДС. 3.2. В цену контракта включаются: стоимость товара, расходы по поставке товара, расходы на упаковку, маркировку, погрузочно-разгрузочные работы, оплату всех налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей. 3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев указанных в пунктах 3.3.1, 3.3.2. настоящего Контракта. 3.3.1. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом, количества Товара и иных условий исполнения настоящего Контракта. 3.3.2. В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов, то по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. 3.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется в следующем порядке: 3.4.1. В полном объеме по факту поставки на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной и подписанного сторонами акта приема-передачи товара в течение 10-ти банковских дней. Расчет безналичный. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком. 3.4.2. При просрочке, неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, оплата за товар производится после уплаты Поставщиком всей суммы неустойки, в соответствии с условиями настоящего контракта. При этом оплата производится в течение 10 рабочих дней, с момента поступления всей суммы неустойки на расчетный счет Заказчика. 3.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного товара считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 3.6. В случае не представления всех необходимых для оплаты документов по вине Поставщика, Заказчик вправе соответственно задержать оплату за поставленный товар соразмерно просрочке Поставщика. 3.7. В случае если Поставщиком было предоставлено обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств, такое обеспечение исполнения контракта возвращается Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта сверки взаиморасчетов, и выполнения Поставщиком всех своих обязательств по контракту. 4. КАЧЕСТВО, ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА 4.1. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ОСТов, ТУ производителя, утвержденным в установленном порядке, а также другим документам, предусмотренным действующими нормативными актами и удостоверяться сертификатом качества. 4.2. Приемка товара осуществляется Заказчиком в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и по качеству №№ П-6, П-7, утвержденными Госарбитражем СССР. Указанные инструкции применяются в части, не противоречащей ГК РФ. 4.3. Претензии по качеству товара могут быть выставлены Заказчиком Поставщику в течение гарантийного срока со дня приемки товара. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном ГК РФ. 5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (Глава 6 настоящего контракта). 5.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по контракту (за исключением просрочки исполнения обязательств, в том числе гарантийного обязательства), Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены контракта. 5.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту (за исключением просрочки исполнения обязательств), Заказчик оплачивает Поставщику штраф в размере 2,5% от цены контракта. 5.6. В случае не поставки товара в срок, указанный в п.2.2. настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле, в соответствии с Правилами определения размера штрафа и размера пени, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. № 1063. 5.7. В случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика уплатить сумму неустойки, указанную в Акте приема-передачи или претензии в течение 10 календарных дней, с момента подписания Акта приема-передачи или получения претензии. 5.8. При наступлении событий, указанных в п.5.4., п.5.6. и в случае не исполнения в добровольном порядке Поставщиком обязанности в соответствии с п.5.7. настоящего контракта, пеня, штраф могут быть удержаны из сумм, которые должны быть оплачены Поставщику по контракту, на основании претензии-уведомления о взыскании пени, штрафа. 5.9. Уплата пени, штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме. 5.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием, возникших после заключения контракта, обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также военные действия и забастовки, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств. 6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами. 6.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 6.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 6.6. Если указанные обстоятельства будут продолжаться свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 7.1. К отношениям сторон, неурегулированным настоящим контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 7.2. Все изменения, дополнения и приложения к контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего контракта, являются его неотъемлемой частью. 7.3. Все споры по настоящему контракту решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Красноярского края. 7.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 7.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 7.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 7.7. Срок действия контракта устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту. 8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
от Заказчика: от Поставщика: __________________ _______________________ МП МП Приложение №1 к проекту Контракта от « » ________ 2014г. № -2014 К СПЕЦИФИКАЦИЯ На поставку хозяйственных товаров и инвентаря
Цена контракта составляет: от Заказчика: от Поставщика: __________________ _______________________ МП МП Приложение №3 к информационной карте |
Похожие:
 |
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
|
О проведении открытого аукциона в электронной форме Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в... |
 |
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
|
Документация об аукционе в электронной форме №43- а Извещение об аукционе в электронной форме №43 а выполнение работ по монтажу оборудования системы охранного видеонаблюдения и охранной... |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Улан-Удэ Основные термины и их сокращения, применяемые в документации об аукционе в электронной форме, наименование и адреса |
|
Документация об аукционе в электронной форме на право заключения... Подготовка заявки на участие в аукционе в электронной форме, инструкция по ее заполнению |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме |
|
Документация об аукционе в электронной форме В настоящей документации об аукционе в электронной форме используются следующие понятия и сокращения |
|
Документация об аукционе в электронной форме Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме |