№153068/29 на поставку лекарственного препарата Адеметионин

Скачать 135.65 Kb.

Название	№153068/29 на поставку лекарственного препарата Адеметионин
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

ДОГОВОР № 153068/29

на поставку лекарственного препарата Адеметионин

г. Омск «____» _____________201_ г.
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 9», в лице главного врача Шаповалова Юрия Викторовича, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Экофарм» (Лицензия № ФС-99-02-004303 от 04.12.2014г.), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Неделько Сергея Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке лекарственного препарата Адеметионин (далее – товар или продукция) в соответствии с номенклатурой, в количестве и по цене согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору).

1.2. Основание для заключения договора: протокол подведения итогов электронного аукциона от «31» декабря 2014 года № 153068/2.

Стоимость товаров и порядок расчетов
1. Сумма настоящего Договора составляет 178 348 (Сто семьдесят восемь тысяч триста сорок восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС10% 16 213 рублей 50 копеек.
2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, при этом цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.
3. По предложению заказчика предусмотренное договором количество товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
4. Цена договора подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора в случае, если стороной договора является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.
5. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% от стоимости каждой партии товара в течение 60 календарных дней со дня приемки товара, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры, товарной накладной, но не позднее 31 декабря 2015 года.
6. Порядок формирования цены договора: формирование цен на поставляемые товары должно осуществляться в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность за формирование цен несет Поставщик. Цена договора включает в себя полную стоимость поставляемого товара, в том числе затраты на перевозку, страхование товара, хранение на таможенных складах, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
7. Источник финансирования: Средства территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год.
Порядок поставки и приемки поставляемого товара
1. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора по адресу: 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 73.
2. Качество поставляемых товаров должно быть подтверждено сертификатами соответствия и другой нормативной документацией. Остаточный срок годности товаров должен составлять не менее 12 месяцев на дату поставки товара Заказчику.
3. Товар (партия товара) должен сопровождаться документами, подтверждающими соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, государственных стандартов и нормативно-технических документов по производству и контролю качества.
4. Товар (партия товара) должен иметь упаковку, отвечающую требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.
5. Заказчик вправе осуществить приемку товара (партии товара) в соответствии с Инструкцией от 15.06.1965 г. № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и (или) Инструкцией от 25.04.1966 г. № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (далее – Инструкции П6, П7) в части, не противоречащей действующему гражданскому законодательству, а также с учетом правил, установленных настоящим договором. В указанном случае осуществление приемки товара в порядке, определенном Инструкциями П6, П7, для Поставщика является обязательным.
6. Приемка товара (партии товара) по количеству, ассортименту, качеству, комплектации производится в момент получения товара (партии товара) Заказчиком, представителями Заказчика и представителями Поставщика, уполномоченными на совершение указанных действий Заказчиком и Поставщиком соответственно, на складе Заказчика.

При поставке товара (партии товара) Поставщик передает Заказчику товарную накладную и счет-фактуру (счет) на товар (партию товара).

При приемке товара (партии товара) по количеству, ассортименту представитель Заказчика проверяет соответствие количества, ассортимента поставляемого товара количеству, ассортименту, указанному в заявке Заказчика, в товарной накладной.
При приемке товара (партии товара) по качеству, комплектации Заказчик проверяет соответствие качества товара (партии товара) требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего договора, обязательным требованиям к качеству товара, установленным законодательством Российской Федерации, соответствие комплектации поставляемого товара (партии товара) сведениям, указанным в спецификации, надлежащий товарный вид товара, упаковку и маркировку, наличие документов, подтверждающих качественные характеристики, комплектацию.
В случае выявления Заказчиком факта поставки товара (партии товара), не соответствующего полностью или в части требованиям к товару о количестве, ассортименте, качестве, комплектации, установленным пунктами 3.2. 3.7, 3.8 настоящего договора, об этом делается соответствующая отметка в товарной накладной.
Обязательства Поставщика по настоящему договору, считаются исполненными надлежащим образом (товар считается поставленным и принятым) при передаче Заказчику товара (партии товара) полностью соответствующего по количеству, ассортименту, качеству, комплектации требованиям, установленным пунктами 3.2. 3.7, 3.8 настоящего договора, а также при передаче документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего договора.
Заказчик вправе отказаться от приемки товара (партии товара) полностью или в части (по выбору Заказчика) в случае поставки товара (партии товара), не соответствующего полностью или в части требованиям к товару о количестве, ассортименте, качестве, комплектации, установленным пунктами 3.2, 3.7, 3.8 настоящего договора, об этом делается соответствующая отметка в товарной накладной. Такой товар (партия товара) считаются не поставленными.

Поставщик:

а) обязан передать товары, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, по номенклатуре, цене и в количестве согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору);

б) обязан представлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;

в) обязан осуществить поставку товара (партии товара) своими силами и средствами в течение 5 рабочих дней со дня поступления Поставщику заявки от Заказчика на товар (партию товара) с соблюдением установленного нормативно-технической документацией температурного режима, а также осуществить погрузо-разгрузочные работы, складирование товара своими силами и средствами, предварительно известив Заказчика о точном времени и дате телефонограммой или посредством факсимильной, электронной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

г) обязан в случае поставки товара (партии товара) ненадлежащего качества заменить его товаром (партией товара) надлежащего качества, соответствующим условиям настоящего договора, в течение 5 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком (в том числе посредством проставления отметки в товарной накладной в соответствии с пунктами 3.9, 3.11 настоящего договора);

д) обязан в случае поставки товара (партии товара), не соответствующего по количеству заявке Заказчика, поставить недостающее количество товара (партии товара) в течение 5 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком (в том числе посредством проставления отметки в товарной накладной в соответствии с пунктами 3.9, 3.11 настоящего договора).

Заказчик:

а) подает заявку на товар (партию товара) в письменной форме (в том числе посредством факсимильной, электронной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику) или в устной форме (посредством телефонограммы);

б) обязан принять товар в соответствии с условиями настоящего договора;

в) вправе отказаться от товара (партии товара) полностью или в части (по выбору Заказчика) в случае поставки товара (партии товара) не соответствующего требованиям по количеству, ассортименту, качеству, комплектации, установленным пунктами 3.2, 3.7, 3.8 настоящего договора, а также в случае поставки товара (партии товара) по истечении срока действия настоящего договора, предусмотренного пунктом 9.1;

г) обязан оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора;

д) вправе проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего договора.

Ответственность Сторон
1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа¹ устанавливается в размере 2,5 % от цены договора, что составляет 4 458 руб. 71 копеек.
3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определенном в порядке установленном правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
5. Штрафы начисляются за неисполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных подпунктом «г» пункта 4.1 настоящего договора. Размер штрафа² устанавливается в размере 10 % от цены договора, что составляет 17 834 руб. 85 копеек.
6. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения взятых на себя обязательств, а также от уплаты неустойки, штрафов, связанных с будущими поставками товара.
Обстоятельства непреодолимой силы
1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.
Рассмотрение и разрешение споров
1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров, если Стороны в течение 10 дней не достигнут соглашения, споры рассматриваются в претензионном порядке.
2. В отношении всех претензий, направляемых в отношении исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Сторона, которой адресована претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
3. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту заключения настоящего договора только после принятия мер по их досудебному урегулированию.
4. Срок досудебного урегулирования спора – 30 дней.
Обеспечение исполнения договора
1. Обеспечение исполнения договора, представленное в виде внесения в залог денежных средств, возвращается Поставщику после полного исполнения обязательств, принятых на себя Поставщиком, в течение 7 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.
2. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
Срок действия договора

Настоящий договор действует с момента его заключения до полного выполнения Сторонами обязательств по нему, а в части финансовых обязательств – не позднее 31 декабря 2015 года.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заключительные положения
1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются Стороны.
3. Неотъемлемой частью настоящего договора является спецификация (Приложение № 1 к настоящему договору).
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
1. Заказчик: Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 9»

Адрес: 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 73

ИНН 5506020868 КПП 550601001

л/с 006.22.083.7 в Министерстве финансов Омской области

р/с 40601810300003000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омск

БИК 045209001

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Экофарм"

Юридический адрес: 644073, г.Омск, ул.3-я Любинская, д.22, корпус 2, кв.50

Почтовый адрес: 644005, г.Омск, ул.Уральская. д.2, корпус 1.

Телефон: +7(3812)408700

E-mail: [email protected]

ИНН: 5507204882 КПП: 550701001

ОКПО: 85346651

Банковские реквизиты: Западно-Сибирский филиал ПАО АКБ «Росбанк».

БИК: 045003779

Рас./с.: 40702810453610000149 Кор./с.: 30101810050030000779

Подписи Сторон

«Заказчик»:

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 9», Главный врач

________________________ Ю.В. Шаповалов

М.П.

«Поставщик»:

Общество с ограниченной ответственностью "Экофарм",

Директор

__________________ С.В.Неделько

М.П.

Приложение № 1

к договору № 153068/ 29

от «__» _______ 201_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку лекарственного препарата Адеметионин

№ п/п	Код ОКПД	Международное непатентованное наименование	Торговое наименование товара	Характеристика	Наименование производителя товара, страна происхождения товара	ОСГ, не менее, мес.	Ед. изм.	Кол- во	Цена за 1 ед., в т.ч. НДС, руб.	Сумма, в т.ч. НДС, руб.
	24.42.13.749	Адеметионин	Гептор	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 400 мг - комплекты /флаконы (5) + ампулы (растворитель) 5 мл (5)/ -упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные	ООО "ЛЭНС-Фарм" - Россия	12	упаковка	105	1 191,33	125 089,65
	24.42.13.749	Адеметионин	Гептрал	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 400 мг - флаконы (760 мг лиофилизата) (5) /в комплекте с растворителем: (ампулы) 5 мл/ - пачки картонные	Вл.-Эбботт С.р.Л - Италия;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-Фамар Л`Эйль - Франция	12	упаковка	45	1 183,53	53 258,85

ИТОГО: 178 348 руб. 50 коп.

«Заказчик»:

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 9», Главный врач

________________________ Ю.В. Шаповалов

М.П.

«Поставщик»:

Общество с ограниченной ответственностью "Экофарм", Директор

__________________ С.В. Неделько

М.П.
в том числе НДС10%: 16 213 руб. 50 коп.

1 Расчет размера штрафа производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором».

2 Расчет размера штрафа производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором».

	Гражданско-правовой договор №2012. 27625 на поставку Лекарственного... Лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием Нифедипин (Торговое наименование Адалат) на 2012 год		Гражданско-правовой договор №2012. 12815 на поставку Лекарственного... Лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием Аминодигидрофталазиндион натрия (торговое наименование – Галавит)...
	Инструкция по применению лекарственного препарата Амоксигард для... В 1 мл лекарственного препарата в качестве действующего вещества содержится 140 мг амоксициллина (в форме амоксициллина тригидрата)...		Документация об Санкт-Петербурга на поставку лекарственного препарата дарбэпоэтин альфа для обеспечения отдельных категорий граждан в 2017 году
	Исследование качественного состава лекарственного препарата «Ацетилсалициловая кислота» «Исследование качественного состава лекарственного препарата «Ацетилсалициловая кислота» и изучение влияния его компонентов на организм...		Извещение о проведении электронного аукциона на поставку лекарственного препарата: мнн алтеплаза Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не установлены
	Заявка на включение лекарственного препарата в формуляр Международное... Эсмерон® (рокурония бромид) недеполяризующий миорелаксант периферического действия		Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора... Фгуп «Московский эндокринный завод» настоящим приглашает к участию в процедуре торгов путем проведения открытого конкурса на право...
	«Химический анализ лекарственного препарата анальгин» Российская Федерация Забайкальский край Проведены исследования физических и химических свойств анальгина и дана сравнительная оценка результатов эксперимента и данных аналитической...		Документация о проведении запроса котировок в электронной форме на... Заказчик: Государственное учреждение здравоохранения «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я....
	Разъяснения положений документации Белгородской области государственного контракта на поставку лекарственного препарата c международным непатентованным наименованием...		На поставку лекарственного препарата (Далтепарин натрия) Фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства...
	Е. М. Ворончихина Документация об открытом аукционе в электронной форме Чиркова И. Ю. телефон: 8 (341 41) 3-68-18), aptgb1), извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме...		Перечень Международное непатентованное наименование, форма выпуска лекарственного препарата
	Решение по жалобе ООО «Фармпоставка» Ооо «Фармпоставка» (далее – Заявитель) на действия аукционной комиссии гбуз пк «гб им. Вагнера Е. А.» г. Березники (далее – Аукционная...		№0164200003017001445 148456 на поставку лекарственного препарата Урапидил 5 мг/мл 5 мл Ращупкина Владислава Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», по итогам...

№153068/29 на поставку лекарственного препарата Адеметионин

Похожие: