Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы "Московское агентство организации отдыха и туризма"

Скачать 1.56 Mb.

Название	Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы "Московское агентство организации отдыха и туризма"
страница	8/10
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества поставляемого товара и выполнения работ требованиям, указанным в настоящем Договоре и Техническом задании.

9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта, подтверждающего надлежащее выполнение Подрядчиком работ по Договору в полном объеме.

Гарантия на материалы, оборудование, расходные и запасные части детали – заявленная заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта, подтверждающего надлежащее выполнение Подрядчиком работ по Договору в полном объеме.

9.3. Обязательства по настоящему Договору распространяются на период действия настоящего Договора и на срок, указанный в п. 9.2. настоящего Договора.

9.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в результатах выполненных работ, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их своими силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном досудебном порядке.

10.2. Все достигнутые договорённости Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скреплённых печатями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензионный порядок решения споров обязателен.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, место нахождения, фактический, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, место нахождения, фактический, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчёт.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1. Договор вступает в силу момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями Сторон (с даты, проставленной на первой странице Договора) и действует по "31" марта 2018 г.

11.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12. Заключительные положения

Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

Договор заключен в электронной форме на ЭТП ООО "РТС-тендер" (https://www.rts-tender.ru) с использованием квалифицированных электронных подписей Сторон при соблюдении условий признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

При возникновении у Подрядчика потребности в получении договора на бумажном носителе, Договор готовится сотрудниками Заказчика (начальником отдела организации и проведения конкурсных процедур ГАУК "МОСГОРТУР" или лицом, его заменяющим) и в обязательном порядке должен содержать сведения на листе прошивки: "Договор на бумажном носителе является оригинальной копией Договора от "__" __________ 2017 г. № ___-01 заключенного в электронной форме на ООО "РТС-тендер" (https://www.rts-tender.ru).

Копия Договора на бумажном носителе, подготовленная в соответствии с настоящим пунктом (п. 12.2.), имеет одинаковую юридическую силу с оригиналом, заключенным в электронной форме.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.3. Все обращения, уведомления и извещения по настоящему Договору осуществляются Сторонами в письменном виде по адресам, указанным в статье 13 настоящего Договора. Стороны признают юридическую силу документов, отправленных (полученных) по факсу, электронной почте, указанным в приложениях к настоящему Договору. При этом в течение 1 (одного) календарного дня после направления подписанного документа по факсу (электронной почте) направившая его Сторона обязана передать оригинал этого документа адресату лично либо направить ему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

12.4. Для оперативного взаимодействия по настоящему Договору Стороны определяют уполномоченных лиц:

12.4.1. со стороны Подрядчика: ФИО ____________, должность ______________ телефон ___________, email _____________________:

12.4.2. со стороны Заказчика: ФИО ____________, должность ______________ телефон ___________, email _____________________:

Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение № 1 -Техническое задание;

Приложение № 2 - Спецификация;

Приложение № 3 - Локальная смета;

Приложение № 4 - форма акта сдачи-приемки выполненных работ;

Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанной в п. 11.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
13. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Заказчик:

ГАУК "МОСГОРТУР"

Место нахождения: 121099,

г. Москва. 2-й Смоленский пер., д. 1/4

ИНН 7704747169, КПП 770401001

(495) 241-33-76; e-mail: [email protected]

Банковские реквизиты:

Департамент финансов города Москвы

(ГАУК "МОСГОРТУР" л/с 2805651000451801)

р/с 40601810245253000002

БИК 044525000

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35

ОГРН 1107746117940,

ОКАТО 45286552000

ОКПО 65247993
Генеральный директор ГАУК "МОСГОРТУР" Овчинников В.В.

Подрядчик:

Сведения об ЭЦП Подписантов документа

Имя файла: ___-01.docx

Место подписания документа: ЭТП ООО "РТС-тендер" (https://www.rts-tender.ru).

Дата подписания Договора Подрядчиком: ___ ___ 2017 года __:__ (МСК)

Дата подписания Договора Заказчиком: ___ ___ 2017 года __:__ (МСК)

Электронная Подпись Заказчика

Электронная Подпись Подрядчика

Приложение № 1 к Договору

№ ___-01 от "__" __________ 2017 г.
Техническое задание

Выполнение работ по монтажу звукового и светового оборудования для обособленного подразделения ГАУК "МОСГОРТУР" ˗ детского оздоровительного лагеря "Радуга"

Сведения о Заказчике (наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта): Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московское агентство организации отдыха и туризма" (далее − ГАУК "МОСГОРТУР", Подрядчик)

Юридический адрес и фактический адрес: 121099, город Москва, 2-й Смоленский переулок, дом 1/4;

Объект закупки: выполнение работ по монтажу звукового и светового оборудования для обособленного подразделения ГАУК "МОСГОРТУР" ˗ детского оздоровительного лагеря "Радуга" (далее − ДОЛ "Радуга").

Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров: товар поставляется в соответствии со спецификацией. Договор включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, полных монтажных работ и других обязательных платежей. Поставляемое оборудование должно соответствовать предъявляемым к нему требованиям. Допускаются большие функциональные возможности, но не меньшие.

Количество поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг: общее количество поставляемого товара, приобретаемого Заказчиком у Подрядчика, может быть меньше объема, предусмотренного Техническим заданием (в зависимости от фактической потребности), без применения к Заказчику штрафных санкций со стороны Подрядчика. Место выполнения работ товара: Московская обл., Одинцовский район, с. пос. Никольское, дер. Пронское.

Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: поставка и монтаж звукового и светового оборудования, указанная в техническом задании, производится с момента подписания договора и до полного его исполнения. В случае отсутствия товара в наличии у Подрядчика, необходимо заключение нескольких договоров с разными Подрядчиками для получения полного ассортимента необходимых товаров в соответствии с техническим заданием.

Общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок: работы должны быть выполнены в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, утвержденным в установленном порядке, а также другим документам, предусмотренным действующими нормативными актами. Качество поставляемого товара должно полностью отвечать техническим требованиям, требованиям безопасности. Поставляемый товар должен быть новый и ранее не бывший в употреблении, Поставляемое оборудование должно быть серийного производства. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов оборудования (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.).

Допускается применение оборудования зарубежного производства, которое должно отвечать требованиям международных стандартов ISO, ITU, IEEE. При этом поставляемое оборудование должно иметь необходимые сертификаты, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация.

Места установки оборудования согласуются с Заказчиком непосредственно на территории ДОЛ "Радуга". В рамках установки данного оборудования должна быть предусмотрена возможность звукового речевого оповещения в определённых заказчиком зонах. Система озвучивания должна обеспечивать зональное распределение звука на всей территории лагеря.

Требование к системе

система должна обеспечивать равномерное звуковое покрытие всей территории объекта, согласно установленным зонам трансляции;
общее количество зон трансляции – 20, которые включают:

спальные корпуса
спортивные площадки различного назначения
центральная площадь
административно-технические помещения,
досуговые корпуса и площадки
столовая

система управления должна располагаться в здании администрации;

Оборудование устанавливается в закрытом помещении, в рековой стойке или шкафу;

возможность передачи речевых сообщений из административного корпуса и помещения охраны в любую из зон или группу зон;
передачу музыкально- информационных сообщений в любую из зон или группу зон;
возможность дистанционного управления и мониторинга музыкально-информационной системы и любого из его компонентов;
поддержку локальной трансляции во время проведения мероприятий в любой из зон;
обеспечивать передачу музыкально-информационных сообщений и сигналов управления по внутренней локальной сети;
обеспечивать возможность передачи записанных сообщений по составленному расписанию;
в зоне центральной площади обеспечить возможность подключения мобильного звукового комплекта к общей системе трансляции;
система не должна "конфликтовать" с действующей системой аварийного оповещения
иметь возможность интеграции с установленными системами;
использовать в предлагаемой системе уже установленное действующее оборудование системы трансляции;
иметь возможность дальнейшего расширения системы;
громкоговорители не должны нарушать общий вид открытых площадок и дизайна помещений;
высота установки уличных громкоговорителей на фасадах зданий не должны быль менее 3.0 метров от уровня земли; на мачтах освещения, а также на дополнительных конструкциях – не менее 3.5 метров и иметь уровень защиты не менее IP56;
Продолженный кабель должен быть надёжно закреплён и не подвергаться внешнему физического воздействию;
Звуковое и световое оборудование, установленное в досуговых корпусах должно иметь дополнительную защиту от внешнего физического воздействия;
возможность дистанционного изменения настроек локального оборудования с основного блока управления системы, так и с ИК-пульта, входящего в комплект оборудования;
световое и сценическое оборудование для массовых мероприятий должно предусматривать использование не менее 6 управляемых светодиодных приборов типа "поворотная голова", с мощностью светодиодов не менее 90 Вт, управляемые по протоколу DMX-512;
в качестве заливного сценического света использовать не менее 8 светодиодных светильников типа "PAR";
для управления большим количеством световых приборов использовать программируемый контролёр.

При проектировании и создании зон звукового оповещения должно быть обеспечено выполнение требований по безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте аппаратно-технических средств.

Плановый срок безопасной эксплуатации оборудования должен составлять не менее 5 лет.

Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.

Оборудование должно использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

Все входные и выходные разъёмы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать российским, а при их отсутствии – международным, стандартам, принятым в настоящее время для данного типа оборудования.

Монтаж компонентов системы на территории ДОЛ "Радуга" должен выполняться в соответствии с учетом существующего расположения смежных систем.

При установке и монтаже оборудования необходимо руководствоваться соответствующей документацией на каждый вид применяемого оборудования.

Конструкция технических средств должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также:

взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
удобство технического обслуживания, эксплуатации и ремонтопригодность;
доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

Электропитание оборудования должно осуществляться от общепромышленной электросети переменного тока напряжением 220-230 В, частотой 50-60 Гц.

В конструкции оборудования должно быть предусмотрены конструктивные элементы для присоединения к заземляющему устройству, если по условиям эксплуатации и обеспечению безопасности оно должно быть заземлено.

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику схему размещения оборудования с привязкой к генеральному плану территории.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие:

$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Техническое задание на поставку канцелярских товаров, товаров для... Государственного автономного учреждения культуры города Москвы "Московское агентство организации отдыха и туризма" -детского оздоровительного...	$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию... Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московское агентство организации отдыха и туризма" (далее...
$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Техническое задание Предмет: поставка коммуникационной аппаратуры для нужд Государственного автономного учреждения города Москвы «Московское агентство...	$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Электронной записи детей города москвы на отдых и оздоровление Департаментом культуры города Москвы в соответствии с постановление Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. №29-пп "Об организации...
$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Техническое задание предмет: поставка комплектующих, расходных материалов... ...	$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Приказ Москвы», Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования...
$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Конкурсная документация открытый конкурс в электронной форме на право... Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»	$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Конкурсная документация открытый конкурс в электронной форме на право... Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»
$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	2016 г. М. П. Номер на официальном сайте Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»	$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Техническое задание на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских... Государственного казенного учреждения города Москвы «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения» (гку иац в сфере...
$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Учреждение здравоохранения города москвы Адрес: Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №218 Департамента здравоохранения...	$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Документация об аукционе в электронной форме открытый аукцион в электронной... Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»
$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Об утверждении устава областного государственного О создании Областного государственного автономного учреждения "Агентство информационных коммуникаций" путем изменения типа существующего...	$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Департамента социальной защиты населения города Москвы Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы санаторной школы-интернат №32
$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Техническое задание Государственного бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологический интернат №32 им. О. В. Кербикова Департамента труда и социальной...	$Заместитель Генерального директора Государственного автономного учреждения культуры города Москвы \"Московское агентство организации отдыха и туризма\" icon$	Годовой отчет о деятельности государственного областного автономного учреждения культуры ...

Руководство, инструкция по применению